保证金的合同

时间:2024-08-30 17:54:19 保证合同

保证金的合同15篇

  随着法律观念的深入人心,我们用到合同的地方越来越多,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编收集整理的保证金的合同,欢迎阅读与收藏。

保证金的合同15篇

保证金的合同1

  出租人(甲方):__________

  承租人(乙方):__________

  保管人(第三方):北京市市场协会

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定,三方就编号为__________的《北京市市场场地租赁合同》(简称《租赁合同》)保证金的具体事宜经协商达成补充协议如下:

  第一条保证金的管理

  保证金由甲、乙双方共同委托的第三方(北京市市场协会)管理,并计取银行同期活期存款利息。

  第二条乙方保证金

  自本合同签订之日起___日内,乙方(是/否)应支付《租赁合同》约定租金总额_

  __%计______元的保证金,作为履行合同和提供商品服务质量的担保。

  第三条乙方保证金按下列第__种方式支付:

  1、由甲方转交第三方的,甲方应向乙方开具收据并出具第三方的收款凭据。

  2、乙方直接支付第三方的,乙方应向甲方出具第三方的收款凭据。

  第四条乙方保证金应用于以下第________种情况:

  1、《租赁合同》终止后因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的,甲方应从乙方的保证金及利息扣除相应的费用补偿顾客或承担先行赔偿责任,保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的,甲方有权向乙方追偿。

  2、《租赁合同》履行期间因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的,甲方有权从乙方的保证金及利息扣除相应的费用补偿顾客或承担先行赔偿责任,保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的,甲方有权向乙方追偿。

  3、乙方因自身原因未经甲方同意擅自解除合同的,乙方的保证金及利息不予返还。

  4、《租赁合同》终止后乙方拖欠税费或行政管理机关罚没款的,甲方有权使用乙方保证金及利息进行支付。

  第五条在租赁期限内甲方按照本合同第四条第二款的约定使用乙方保证金及利息的`,必须提前__日书面通知乙方。在《租赁合同》终止后甲方按照约定使用乙方保证金及利息的,应保存好相关凭证。

  第六条乙方保证金的补足

  在租赁期限内使用乙方保证金的,乙方应在使用后___日内将保证金补足,补足方式同本合同第三条的约定。

  第七条乙方保证金的返还

  《租赁合同》终止后__日内,如甲方确认乙方无本合同第四条约定之情况的,保证金及利息应全额返还乙方。

  第八条乙方逾期___日未支付保证金或补足保证金的,甲方有权解除《租赁合同》。

  第九条甲方保证金支付方式

  甲方在市场内收取租户保证金的,应采取市场整体一次性支付的方式支付对应保证金,数额为市场当年租金总额的___%(2-5%),以作为履行合同的担保。

  甲方保证金应于每年___月___日前向第三方支付,甲方保证金使用后,应于___日内补足。新设立的市场应于开业后三个月内向第三方支付保证金。

  第十条甲方保证金应用于以下情况:

  1、甲方因自身原因擅自解除合同的,应支付给乙方与乙方交纳的保证金及利息等额的保证金。

  第十一条第三方的权利义务

  1、妥善保管甲、乙双方支付的保证金,保证金应存入指定银行的指定帐户,不得转存、隐匿。

  2、确认保证金按照本合同约定的事由支取,不得挪作他用。

  3、收取保证金应开具合法、规范的收款凭据。

  第十二条争议解决方式

  本合同项下发生的争议,三方协商解决或申请有关部门调解解决,协商或调解解决不成的,按下列第___种方式解决(只能选择一种):

  1、提交北京仲裁委员会仲裁;

  2、依法向___________人民法院起诉。

  第十三条其他约定事项

  第十四条本合同一式__份,甲方__份,乙方__份,第三方__份,_________。

  第十五条本合同自三方签字盖章之日起生效。

  甲方(章):__________乙方(章):__________

  住所:住所:__________

  营业执照号码:__________营业执照号码:__________

  市场登记证号码:__________身份证号码:__________

  法定代表人:__________法定代表人:__________

  委托代理人:__________委托代理人:__________

  电话:__________电话:__________

  第三方(章):__________

  住所:__________

  法定代表人:__________

  委托代理人:__________

  电话:__________

  指定银行:__________

  指定帐号:__________

  签订时间:__________

  签订地点:__________

保证金的合同2

  甲方(保证人):________________

  住所:________________________________

  法定代表人:__________________________

  电话:________________________________传真:______________

  乙方(债权人,即业主):________

  住所:________________________________

  法定代表人:__________________________

  电话:________________________________传真:______________

  丙方(债务人,即承包商):____

  住所:_________________________________

  法定代表人:__________________________

  电话:_______________________________传真:_______________

  鉴于乙方与丙方就_________小区______号、_______号住宅楼建设项目于_____年____月_____日签订编号为____________的《建设工程施工合同》以下简称主合同),甲方理解丙方的委托,同意以保证的方式为丙方向乙方带给工程履约担保,甲、乙、丙三方经协商一致订立本合同。

  第一条定义

  本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方带给履约保证,保证丙方按照主合同的约定完成工程的竣工验收。

  第二条保证范围及方式

  甲方为丙方带给保证的范围是主合同项下的工程总价的____%,数额最高不超过____元(大写),币种为_______。

  甲方在发生以下担保情形时承担担保职责:丙方未按照主合同的约定完成工程的竣工验收。

  甲方在上述保证范围内承担连带保证职责

  第三条承担保证职责形式

  保证职责可选用以下方式(以选取项为准,在选项前的括号内填“Y”表示选取项,填“N”表示非选取项):

  (N)1.由甲方带给资金及技术援助,使其能继续履行主合同义务。

  (N)2.由甲方直接接管该工程或另觅经乙方同意的有资质的其他承包商,以便继续履行合同。

  (Y)3.甲方对乙方的损失进行赔偿,但赔偿金额不超过本合同第二条所示保证范围约定的`金额,即不超过壹佰万元。

  第四条保证期间

  自本合同生效之日起至主合同约定的丙方承建工程竣工验收合格之日后___日,即至_____年_____月____日止。

  第五条各方的权利义务

  1.乙方务必全面履行主合同义务,若乙方发生违反主合同义务的情形,致使丙方不能全面履行主合同,则甲方不再承担本合同项下的保证职责。

  2.乙方务必全面履行主合同,乙丙双方应及时向甲方通报主合同的履行状况,并用心配合甲方进行定期或随时检查和监督。

  3.乙方同意丙方协议变更主合同的,需征得甲方同意,否则甲方不再承担保证职责。

  4.乙方与丙方协议变更主合同的,需征得甲方同意,否则甲方不再承担保证职责。

  5.乙方在向甲方提出索赔前应当书面通知丙方,说明其违约状况并要求其予以纠正。

  6.依照法律规定或合同的约定或乙方与丙方的另行约定免除丙方部分或全部义务的,甲方亦免除相应的保证职责。

  7.因政府的政策或命令,导致丙方不能履行主合同义务,甲方不再承担保证职责。

  8.甲方在承担担保职责后,享有追偿权。

  第六条承担担保职责的程序

  1.乙方向甲方提出索赔请求,务必提交索赔通知书,同时带给项目总监理工程师及其监理单位出具的丙主违约确认书。如果乙方索赔的理由是因建筑工程质量问题,乙方还需同时带给建筑工程质量检测部门出具的检测报告。

  2.甲方在收到乙方的索赔请求后_____个工作日内,按照本合同的约定承担保证职责。

  第七条合同的生效、变更和解除

  1.本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代理人签字或加盖公章后生效。

  2.本合同生效后,任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲、乙、丙三方协商一致并订立书面协议。

  第八条争议的解决

  本合同发生争议或纠纷时,甲、乙、丙三方当事人能够透过协商解决,协商不成的,透过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为____________法院(也能够选取透过仲裁程序解决)。

  第九条甲、乙、丙三方约定的其他条款:

  ____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  第十条附则

  本合同正本一式叁份,甲乙丙三方各执壹份。

  甲方:__________________乙方:__________________

  法定代表人:____________法定代表人:_____________

  (或授权代理人)(或授权代理人)

  _______年_____月____日______年_____月___日

  丙方:__________________

  法定代表人:____________

  (或授权代理人)

  ______年______月____日

保证金的合同3

  出租方(甲方)_________

  承租人(乙方)__________

  目前乙方对甲方想合法出租的房屋感兴趣,甲方愿意将该房屋出租给乙方使用。甲乙双方就乙方向甲方支付定金等事宜签订本协议。

  一、甲方房屋地址

  甲方拟出租给乙方的`房屋坐落于__________________________路,____________________城市。

  二、租赁期限

  双方约定的租赁期限为_________________________________________。

  第三、存款

  1.乙方应向甲方支付定金人民币_________________。甲方收到定金后应书面签字。

  2.本协议签订后,租赁期开始前,如甲方违约,将上述定金和乙方双倍返还;如果乙方违约,保证金将被甲方没收。

  四、房租

  金额:双方约定的租金为人民币_______________________________________乙方应以__________的形式向甲方支付。付款方式为______________。

  五、其他

  甲、乙双方同意在____________________________________________________________________________________前签订房屋租赁合同。

  甲方(盖章)_________乙方(盖章)__________

  ________年_____月_____日_______年_____月_____日

保证金的合同4

  甲方:_________

  乙方:_________

  本履约保证金合同由双方于_________年_________月_________日在_________市订立。为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。

  第一条概况

  鉴于甲方与乙方于____________________________________签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

  第二条保证范围

  为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的'违约金或赔偿的损失。

  第三条保证金额

  乙方应当按照中标合同总金额的_________%,金额:_________大写人民币_________元(¥_________)作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。

  第四条保证方式

  为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。

  第五条保证期间

  自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。

  第六条资金证明

  乙方向甲方提供履约保证金后,甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。

  第七条争议的解决

  本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。

  第八条生效条件

  本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

  第九条其他

  本合同一式贰拾份,具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份,乙方执玖份。

  甲方(盖章):_________

  乙方(盖章):_________

  法定代表人或授权代理人(签字):_________

  法定代表人或授权代理人(签字):_________

  _________年_________月_________日

保证金的合同5

  本着平等互利的经营原则,经甲乙双方友好协商,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,就加盟北京加一度科技发展有限公司代理事宜,在互惠互利,平等协商的基础上达成以下合同,并承诺共同遵守。

  第一条 立协议方

  授权方(下称甲方):

  法人代表:*方网站:

  地址:

  电话:

  被授权方(下称乙方):

  法人代表:

  地址:

  电话:

  第二条授权及经营约定

  1.[经营期限]:鉴于乙方申请,甲方根据加盟计划自20xx年 10 月1 日至永久(除不抗力情况外)起建立合作关系。

  2.[保证金]: 本协议签订之时,乙方须向甲方一次性支付诚信保证金(人民币大写)____________________(人民币小写)__________,以后不须再交纳。自合同签订之日起至合同结束,甲乙双方并未违约的情况下,甲方在十天内将该款无息退还给乙方。

  3.[授权]:加盟授权从甲乙双方签订合同,并且乙方向甲方付清规定的款项(实际须支付的款项种类和金额按签约合同规定为准)之日起生效。

  第三条承诺

  1、乙方获得上述特许经营权许可后,须按甲方要求经营管理,不得超越许可范围和许可期限,未经甲方书面同意,不得将该项权利转让(产品经营权限与服务)。乙方承诺在加盟期间,完全遵守本特许加盟条例,合法经营;

  2、甲方承诺在现有技术上维护整个网上交易平台的正常运行,并努力提升和改进技术,使用户网上交易活动得以顺利进行。甲方承诺提供乙方稳定的服装货源,并且尽力拓展产品的种类与提高服务的质量。

  第四条附则

  1.此合同一经签字即具有法律效力,双方必须严格遵守,任何一方不得无故终止合同。如一方违约,对方均有权追究其法律责任,要求赔偿损失。

  2.合同的延续性:合同期满后,乙方在无违反合同的基础上,享有优先续签权。

  3.本合同的`乙方地址,联系方式,如有变动,乙方应立即书面告知甲方,否则造成的损失甲方不承担任何责任。

  4.以上条款如有未尽事宜,在合同期间双方应平等协商解决。

  5.本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,经双方签字盖章后生效。

  6.合同条款的解释权归属。

  甲方(公章):

  法定代表人(负责人)或授权代理人(签章):

  年 月 日

  乙方(公章):

  法定代表人(负责人)或授权代理人(签章):

  年月 日

保证金的合同6

  甲方:_________

  乙方:_________

  为确保甲方供应链物料流运转顺畅,避免出现乙方供货随意性,包括以各种除《采购合同》中约定的不可抗力条款外理由拒交货、延期交货影响甲方生产、出货的,或者不按采购订单约定提前交货;或者乙方供货的零配件、原材料等因质量问题造成甲方不必要损失的。现甲、乙共同双方约定,乙方在与甲方合作之初(即乙方成为甲方合格供应商时),向甲方交纳人民币xxx元(大写:),以作为向甲方供货保证。

  一旦甲、乙双方终止合作,经双方确认清理完所有往来帐款和合作事宜后,甲方在双方确认了生效的终止协议发出30个工作日内归还乙方交纳的供货保证金。乙方向甲方交纳的.供货保证金为全期无息金额。

  如属因乙方交纳保证金后,又无法满足向甲方供货,或供货达不到甲方技术图纸要求等,甲方有权没收乙方交纳的供货保证金。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

保证金的合同7

  甲方:

  乙方:

  鉴于:甲、乙双方已签订《加盟特许经营合同》;

  双方为了保证上述合同的顺利履行和友好合作,特约定如下:

  1.本合同签订之日起10日内乙方应向甲方支付元人民币作为保证金;

  2.保证金的用途:

  (1)乙方向甲方支付的保证金用于:

  保证其依据《广告管理规定》按月向甲方足额支付广告基金款项,或向甲方支付其他应付费用(包括但不限于培训费、协助费等);如果乙方违反本款之规定,甲方有权从乙方支付的保证金中直接扣除其欠缴部分及相应利息;

  保证按《加盟特许经营合同》规定向甲方足额支付月特许权使用费、其它应付款项,履行加盟特许经营合同中其它义务;如果乙方违反本款规定,甲方有权从乙方交付的保证金中扣除其欠缴款项及相应利息。

  (2)如甲方接到乙方客户对乙方的投诉,经调查认定乙方应该对该客户赔偿但乙方接到甲方通知后拒绝赔偿的`,甲方有权视情况用乙方的保证金向该客户进行赔偿。

  (3)如乙方违反其应对甲方履行的其他义务,应当承担违约责任的,甲方有权从该保证金中扣除乙方应支付的违约金。

  3.保证金的补足:

  (1)甲方按照本合同第2条之规定扣除相关款项后,有权通知乙方补足上述差额部分。乙方应在接到甲方通知后拾日内向乙方补足保证金至元人民币;

  (2)如乙方接到甲方的补缴通知后未在规定期限内补足保证金差额的,甲方有权立即终止与乙方签订的加盟特许经营合同。

  4.如果乙方未违反本合同第2条规定,则在其《加盟特许经营合同》期限届满时,甲方应向乙方返还保证金。

  5.本合同未尽事宜,依照甲方与乙方签订的《加盟特许经营合同》。

  6.与本合同有关的一切争议应由双方协商解决,如协商不成各方欲提起诉讼,则应向本合同签订地人民法院起诉。

  7.本合同自双方签字之日起生效,自甲、乙双方签订的《加盟特许经营合同》终止之日终止。

  8.本合同一式二份,由双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方:

  法定代表人(或授权代表):

  日期:

  乙方:

  法定代表人(或授权代表):

  日期:

保证金的合同8

  甲方:

  乙方:

  一、经甲乙双方协商,自愿共同遵守常州市《政府采购诚信保证金管理暂行办法》(以下简称暂行办法),并签订诚信保证金合同。

  二、甲方设立诚信保证金账户,乙方自愿从本单位账户缴纳诚信保证金壹万元至甲方指定账户。

  三、甲方负责诚信保证金的审查、登记、签订合同、发放《诚信保证金证书》及按规定使用、处理、退还等日常管理工作。

  四、乙方按《暂行规定》要求,带给办理诚信保证金的相关资料,并保证所带给资料的真实有效。

  五、乙方缴纳诚信保证金,与甲方签订合同并取得《诚信保证金证书》后,在有效期内,参加甲方组织相关项目的政府采购活动,享受《暂行规定》规定的相关待遇。若采购项目要求的.投标保证金大于诚信保证金时须由乙方按规定补足。中标后诚信保证金自动转为履约保证金,若采购项目要求的履约保证金大于诚信保证金时须由乙方按规定补足。违反《暂行规定》相关规定,愿意理解相关部门的处理。

  六、乙方账户信息发生变更后须及时通知甲方备案。

  七、诚信保证金期限一年,自______年______月______日至______年______月______日,不计利息。

  八、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,本合同自双方盖章签订后生效,至期满时终止。

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  负责人(签字):法定代表人(签字):

  订立日期:______年____月____日

保证金的合同9

  编号:年字第号

  甲方(担保人)

  乙方(借款人)

  住址:

  电话:

  丙方(反担保人)

  住址:

  电话:

  甲方根据乙方的申请,同意为乙方向(以下简称贷款行)提供担保,甲、乙、丙三方依照国家法律法规的规定,经协商一致,订立本合同。

  第一条甲方担保的范围、期限、方式

  1、乙方向贷款行借款本金元,借款期限 个月。甲方愿就上述借款,为乙方向贷款行提供担保,具体担保范围以甲方与贷款行签订的《保证合同》为准。

  2、甲方的保证期间为《借款合同》中约定的主债务(各)履行期届满之日起两年。

  3、甲方提供的担保方式为连带保证担保。

  第二条反担保的方式、范围、期间

  1、丙方向甲方提供反担保,承担连带保证责任。

  2、丙方保证反担保的范围为:甲方为乙方代偿的全部款项;上述代偿款自付款之日起的利息;乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金;实现追偿权的费用(诉讼费、律师费等)

  3、丙方保证期间为自甲方代偿之日起两年。

  4、乙方(或第三人)以有权处分的向甲方提供抵押反担保,并由甲方与乙方(或第三人)签订《抵押反担保合同》。

  第三条甲方的追偿权

  1、乙方如不能按《借款合同》约定还本付息,甲方在履行了保证义务代乙方清偿债务后,有权向乙方、丙方追偿。

  2、在乙方借款期限内,如乙方出现本合同第四条第三款情形之一,甲方认为这些情形可能影响借款按期归还,则无论借款是否到期,甲方均有权要求乙方无条件提前归还银行未到期借款本息;甲方也可视具体情况提前代偿未到期借款本息,在代偿后,向乙方、丙方追偿。

  3、追偿权的范围包括:甲方为乙方代偿的全部款项;上述代偿款自付款之日起的利息;乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金;实现追偿权的.费用(诉讼费、律师费等)

  第四条乙方的义务

  1、乙方应在《借款合同》签订后三日内将《借款合同》原件送交一份给甲方留存。乙方应按《借款合同》约定的方式、时间、款项履行还款义务,并提供还款单据给甲方。

  2、在本合同有效期内,乙方自愿接受甲方有关财务、生产经营、贷款使用情况的检查,甲方有权查询乙方在贷款行的所有借款和还款情况。

  3、发生下列情形之一,乙方应及时通知甲方:(1)经营机制发生变化,如实行承包、租赁、合并、分立、股份制改造、合资等;(2)涉及重大经济纠纷、诉讼;(3)破产、歇业、解散、被停业整顿、被吊销执照、被撤销;(4)法人代表、住所、人事发生重大变化;(5)经营状况恶化,或效益严重滑坡;

  (6)在经营中出现违法行为。

  4、乙方应向甲方支付担保费,支付标准为甲方为乙方担保贷款本金的2‰(月),并在甲方与贷款行签订《保证合同》之前一次缴清。

  5、乙方应向甲方预交违约保证金 元,乙方若按《借款合同》的约定归还银行借款,则该保证金予以退还;反之,不予退还,甲方有权从该保证金中结算追偿费用/代偿款/违约金/赔偿金等。

  6、乙方如不能按《借款合同》约定还本付息,造成甲方不能解除担保责任,从借款到期之日起,甲方按原担保费收费标准加收逾期担保费。

  7、如出现甲方代偿情况,乙方应支付甲方代偿金额10%的违约金,若因此给甲方造成损失且违约金不足以赔偿的,乙方应支付相应的赔偿金。

  第五条其他约定事项

  第六条甲、乙、丙各方在履行本合同中发生争议,由各方协商解决;协商不成,向甲方所在地人民法院起诉。

  第七条本合同由各方签章后生效,不因《借款合同》、《保证合同》的无效而无效。

  第八条本合同一式份,甲、乙、丙各方各执一份。

  甲方(公章) 乙方(公章) 丙方(公章)

  法定代表人: 法定代表人: 法定代表人:

  授权委托人:

  年 月 日

保证金的合同10

  甲方(借款方):

  乙方(放款方):

  甲乙双方本着公平自愿的'原则签署本协议。经双方协商达成以下几条协议。

  一、甲方自愿用自购土地亩,地址:及其上所建工程平方米做为抵押贷款,贷款额度为1年年利息为,第2年年利息为15%,第3年及以后年利息均为15%。手续费为申请款项总额的5%一次性收取,合同另行签定。

  二、本次抵押贷款收取保证金

  三、乙方保证保证金到位后15个工作日内放款。如果由于乙方原因在约定期限内未放款成功,在15个工作日内,原款退回;15个工作日外,双倍返还保证金。若甲方同意延期贷款,双方协商再议。若甲方在15个工作日内,资料未准备齐或不要此款项,导致无法办理抵押放款,保证金不退。

  甲方:

  乙方:

  日期:

  日期:

保证金的合同11

  甲方:__

  乙方:__

  根据《中华人民共和国合同法》、《住房城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见》(建市[20xx]92号)及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就涪城区城郊乡牌坊社区二组“水产市场”开发(“绵城规设[20xx]204号”规划用地,项目名称待定)工程施工关于保证金的缴纳、管理、使用、退还等有关权利义务协商一致,共同达成如下协议,并签订本书面合同。

  一保证金数额及性质:

  1、保证金总额450万元,该保证金是乙方以xx社区二组“__”开发工程施工总承包单位的身份缴纳。

  2、该450万元保证金的性质为“进场施工保证金”,也就是“中标保证金”,乙方缴纳450万元保证金,即视为乙方已中标该工程施工。工程开工后,该“进场施工保证金”自动转为施工“履约保证金”。

  二保证金的用途、缴纳期限及缴纳形式:

  1、该保证金专款专用于该项目建设前期的拆迁补偿、施工许可手续办理等工作。

  2、签订本工程《建设工程施工合同》及本“保证金合同”后,乙方开始向甲方缴纳保证金,该保证金之中的300万元用于“水产市场”拆迁安置,150万元用于办理施工许可等手续。

  3、该“水产市场”开始拆迁时乙方缴纳200万,拆迁完毕缴纳100万;办理施工许可及其它许可的过程中付150万。

  4、保证金带给方式为转账。

  三双方权利与义务

  1、甲方权利与义务

  (1)按约定时限及金额收取保证金并专款专用。

  (2)做好工程规划许可工作,完成勘察、设计等一系列施工的前期准备工作;督促乙方做好该工程进场施工前的人员、技术、设备、材料等准备工作。

  (3)按照《住房城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见》

  (建市[20xx]92号)及私营房地产开发的行业规则做好工程发包工作。(4)甲方在签订本合同并缴纳第一笔保证金次日起3个月内办理完全部工程施工手续,确保乙方进场施工。

  2、乙方的权利义务

  (1)按约定的时限及金额向甲方缴纳保证金。

  (2)按照本合同及该工程的《建设工程施工合同》的“专用合同条款“的第二大项“个性约定”的相关资料监管保证金及项目资金的管理和使用。

  (3)按照建设工程招投标程序及私营房地产开发的行业规则准备相关文件,配合甲方办理《施工许可证》。

  (4)做好工程进场施工的人员、技术、设备、材料等准备工作。四保证金管理与使用

  1签订本合同后10个工作日内,甲方与乙方根据双方签订《建设工程施工合同》的“专用合同条款”的第二大项“个性约定”的有关约定,在银行开设资金“共管账户”

  账户名称:

  帐号:

  预留印鉴:财务章甲方委托人章乙方委托人章

  支取方式:(支取前银行电话核实)

  2、乙方带给的保证金转入此共管账户,乙方务必在资金使用支取工作上给予及时配合,确保资金使用效率。

  五保证金担保

  1、甲方以该工程项目的“国有土地使用权”向乙方进行担保。

  2、该工程“施工合同”和“保证金合同”先公证,再到国土部门进行第一顺位担保备案登记,(土地使用证交乙方收存,退换保证金时退还证件)。

  六违约职责

  1、甲方若收取保证金后,未能将该工程发包给乙方施工,则甲方务必在其它施工单位进场前将保证金退还乙方,按资金在甲方留存时间每月2%给付资金利息,并一次性赔偿乙方保证金总额15%的违约金

  2、甲方在3个月内(签订本合同并缴纳第一次保证金之次日起计算),未能完成工程施工前期的.拆迁安置及各种手续办理工作,致使乙方不能按时进场施工,则该保证金自转入共管账户之日起,甲方按2%/月的标准于每月30日前向乙方支付前期资金利息,利息支付至乙方进场施工之日止。3、若乙方收到第一轮保证金后5个月尚未到达乙方能进场施工的条件,则甲方向乙方退还保证金,在按资金在甲方留存时间每月2%给付资金利息,再按保证金总额的15%向乙方支付违约金,否则,乙方有权透过处置担保的土地使用权来收回保证金.

  七个性约定:

  1、无论双方签订的《建设工程施工合同》是否有效,该《保证金合同》所有条款都具有独立的法律效力。

  2、若发生争议,双方协商解决,协商不成,在合同履行地所属法院诉讼处理。

  八其它:

  1、本合同一式四分,甲乙双方各一份,公证机关一份,国土登记部门一份,自双方盖章及法人代表或委托代理人签字生效。

  甲方:(公章乙方:(公章

  法定代表人或法定代表人或

  其委托代理人:(签字)其委托代理人:(签字)组织机构代码:组织机构代码:__委托代理人:委托代理人:__

  电话:电话:________

  ______年____月__日______年__月__日

  附:双方《营业执照》、《组织机构代码证》、《开户许可证》、法人代表身份证复印件等公司全套资料

保证金的合同12

  【问】公司签订一份租赁合同,并附有保证金条款,可对方只给了一张盖了章的白条,这样是否妥当?如不妥应该取得何种凭据?

  【解答】因为保证金不属于经营收入,在会计上是暂时作为其他应收(付)款核算。从原理上说,收取保证金不能开具正式发票,所以只要取得书面凭据就可以作为入账的原始凭证。但由于收付双方都需要进行会计处理,且为了保证双方所持有的`凭证一致,一般采用制式收款收据并以复印纸套写,双方各执一份以便存查和入账,这样也便于在发生争议时作为证据使用。虽然究其本质,在非经营性款项收付方面,收款收据的作用与签字盖章齐全的白条性质、作用类似,但由于白条尤其是没有套写的白条随意性大,没有复件可以比对以及供对方记账,发生争议时难以获取印证证据,较难规范管理。故在问题所述情况下,使用制式的收款收据(这里不是指财政部门监制的行政事业性收费的专用收据)更为规范和简便,也较符合财务管理要求。

  实践中,不少地方都明文规定此类收付需使用统一规制的收款收据,禁止使用白条。如浙江省税务机关曾发文规定:“凡我省境内所有企业发生非经营性款项收付时,包括企业内部收付款往来及企业与企业之间非经营性业务往来款项,均须使用统一的收款收据……严禁使用白条或社会上自印的收款收据。”这主要出于税收征管方面的考虑。综合而言,笔者建议在问题所述情况下使用符合规制的收款收据。

  另据了解,有些地方税务机关出于征管考虑,要求租赁业务中出租方收取保证金时,要开具正式发票并纳税,待退还保证金时可以开红字发票冲减收入。建议就此问题咨询当地主管税务部门。

保证金的合同13

  甲方(全称): xxx

  乙方(全称):

  本履约保证金协议由双方于 年 月 日在订立。

  为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。

  第一条保证金

  鉴于甲方与乙方签署了 xxx 施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

  第二条 保证金缴纳时间

  乙方应当在施工合同签订后7日内(日历天)向甲方账户交纳履约保证金。未能按期缴纳履约保证金的,视为放弃中标。

  第三条 保证金额

  乙方应当向甲方账户交纳现金,金额:大写人民币 xxx 元(¥ xxx元 )作为履约保证金交付给甲方。

  第四条 保证期间

  自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土衬砌 7日内。

  保证期内乙方如约履行建设工程施工合同的,甲方分三次将履约保证金(无息)划回乙方账户:第一次为隧洞主体工程开工(洞脸形

  成),返还履约保证金的30%,及人民币陆拾万元;第二次为隧洞掘进贯通,返还履约保证金的.40%,及人民币捌拾万元;第三次为隧洞混凝土衬砌完成,返还履约保证金的30%,及人民币陆拾万元。

  第五条 生效条件

  本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

  第六条 其他

  本协议一式陆份,具有相同法律效力。甲方执叁份,乙方执叁份。

  甲方:(公章) 乙方:(公章)

  地址:xxx 地址:

  邮政编码:xxx邮政编码:

  法定代表人法定代表人

  或授权代理人(签字):或授权代理人(签字): 经办人: 经办人:

  电话:xxxx 电话:

  传真:xxx 传真:

  开户银行:xxx 开户银行:

  帐号:xxx帐号:

保证金的合同14

  甲方:

  乙方:

  本履约保证金合同由双方于 年 月 日在 市订立。

  为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。

  第一条 鉴于甲方与乙方于 签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

  第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

  第三条 保证金额

  乙方应当按照中标合同总金额的%,金额:大写人民币 元(¥ )作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的'合同预付工程款中扣除。

  第四条赔偿

  保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。

  第五条 保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。

  第六条 乙方向甲方提供履约保证金后,甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。

  第七条 争议的解决

  本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。

  第八条 生效条件

  本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

  第九条 其他

  本合同一式贰拾份,具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份,乙方执玖份。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  法定代表人或授权代理人(签字):法定代表人或授权代理人(签字):

保证金的合同15

  质权人(甲方):********有限公司

  法定代表人:

  住所:

  电话:

  出质人(乙方):

  法定代表人:

  住所:

  电话:

  为确保甲方与乙方签订的编号为珠中小担保(20 )融委字号的《委托担保合同》(以下称“主合同”)的履行,保障甲方债权的`实现,乙方愿意提供保证金质押担保。根据有关法律法规和规章,甲乙双方经协商一致,订立本合同,以便共同遵守。

  第一条乙方应在贷款出账前将人民币万元(¥万元)的保证金存入甲方账户。

  甲方帐号如下:

  户名:**********有限公司

  开户行:

  帐号:

  乙方所交保证金,甲方应在相应贷款解保并确定乙方无续贷意向后,在五个工作日内无息退还至乙方指定账户。

  第二条质押担保范围

  本合同的担保范围为:

  主合同项下借款人实际债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及所需支付的诉讼费用、找律师网费用、通知费用、财产保全费、差旅费、公告费、通知费、催告费、评估费、拍卖费、提存费等相关费用。

  第三条质权的实现

  一、乙方不履行主合同项下到期债务或不履行被宣布提前到期的债务,或违反主合同的其他约定,甲方有权从上述保证金中划收相应款项。

  二、乙方不得以任何方式(包括作为或不作为)妨碍甲方实现质权。

  第四条违约责任

  一、乙方违反本合同的任一约定或陈述与保证的事项存在任何虚假、错误、遗漏,甲方有权采取以下一项或多项措施:

  1.要求乙方限期纠正违约行为;

  2.要求乙方提供新的担保;

  3.要求乙方赔偿损失;

  4.法律许可的其他救济措施。

  二、如果因乙方原因导致质权未有效设立,或者导致甲方未及时且充分实现质权,甲方有权要求乙方在本合同担保范围内对担保的债务承担连带责任,并承担所需支付的诉讼费用、找律师网费用、通知费用、财产保全费、差旅费、公告费、通知费、催告费、评估费、拍卖费、提存费等相关费用。

  第五条合同争议解决方式

  本合同在履行过程中发生争议,可以通过协商解决,协商不成,按以下第(一)种方式解决,在诉讼或仲裁期间,本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。

  (一)向甲方住所地人民法院起诉。

  (二)提交仲裁委员会(仲裁地点为),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

  第六条合同的生效

  本合同一式贰份,经甲方法定代表人(负责人)或授权代理人签字或加盖公章及乙方负责人或授权代理人签字或加盖公章后生效。

  甲方(公章):

  负责人或授权代理人(签字):

  年 月 日

  乙方(公章):

  负责人或授权代理人(签字):

  年 月 日

【保证金的合同】相关文章:

[精选]保证金合同05-19

【精选】保证金合同06-23

保证金合同03-05

保证金合同10-25

合同保证金08-26

保证金合同(优秀)05-18

租赁保证金合同03-11

(优秀)保证金合同06-04

保证金合同【热】07-05

煤炭保证金合同07-10