【精华】工程合同三篇
随着时间的推移，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编帮大家整理的工程合同4篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
工程合同 篇1
甲方： 乙方：
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的规定，结合该工程具体情况，双方达成如下协议：
一、 工程概况
1、工程名称：600*600其松牌石膏覆膜板吊顶工程
2、工程地点：
3、承包范围：楼层室内覆膜板吊顶
4、陈包方式：材料、人工双包
5、工期，有效期为天。
二、工程总造价：按实际平方面积计算。
三、甲、乙双方工作
(一)、甲方工作
1、开工前方进行现场交底，清除影响施工的障碍物，向乙方提供施工所需水、电。
2、指派，保持通讯畅通)，为驻 工程代表，负责合同履行，对工程质量，进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续协调工作和其他事宜。
3、负责协调乙方与工程各方的关系，并配合成品保护。若其它项目施工损坏成品，由甲方负责协调恢复。
(二)乙方工作
1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明现场交底，拟定施工方案和进底计划，交甲方审定，按受甲方工程质量及进度的监督。服从甲方项目部安全生产的统一安排，遵守各项规章制度。
2、指派(联系电话：，保持通讯畅通)，为驻负责合同履行，按要求组织施工。保质、保量、近期完成工作任务，解决由乙方负责各项事宜，并参加竣工验收、编制工程结算。
四、工程质量及验收
1、本工程以施工图纸，作法说明，设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家标准及验收为质量评定验收标准。
2、乙方在隐藏工程完成后应通知甲方参加隐蔽工程验收，甲乙双方会同有关方面进行中间及隐蔽工程验收。
五、工程及结算方
1、吊顶单价为：
2、付款方：
3、计算方式：每平方米实际收方计算。
六、工程约定
1、本工程进行主要材料需经甲方指定人员签认后方可施工。
2、本工程面材：600*600石膏贴面板。(覆膜板、见样品)
3、32#雪花白色烤漆形凹槽龙骨。6毫米丝杆(见样品)
4、其它施工要求祥见施工设计说明。
5、若有施工变更，以变更后施工为准。
七、甲乙双方责任
1、乙方工程质量不合格应自行负责及时返修。
2、乙方工程工期末按时交工，应按合同中工程总造价的% 向甲方赔偿。
3、乙方在施工过程中，末按照规定操作所发生安全事故由 乙方自行承担一切责任。
4、甲方工程中途停建或设计变更及其它因素影响，对乙方 造成停工、窝工、返工、材料损失积压，设备搬迁等损失，甲方应按合同中工程总造价的 %进行向乙方赔偿。
5、工程经验，甲方擅自提前动用或使用，造成的质量问题由甲方自行承担。
6、甲方不按合同规定付工程款，乙方有权停工或撤掉材料，因此造成损失由甲方自行负责赔偿。
八、争议或纠纷处理
1、本合同履行期间，如有争议，双方协商解决。
2、协商调解不成时，可申请仲裁或向人民法院起诉。
九、附注：施工图纸或作法说明、纪要、设计变更等。
十、本合同自向、乙双方签字盖章后生效，合同履行完成后自动终止。
十一、本合同正本两份，双方各执一份，副本两份，双方各执一份。
甲方(盖章)：代表人：联系电话：电话：年 月 日
乙方(盖章)： 代表人： 联系 年 月 日
工程合同 篇2
订货方(以下简称甲)：
供货方(以下简称乙)：
甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲向乙订购涂料事宜协商一致，订立本合同，双方共同遵守：
第一条 产品名称
涂料品牌：三棵树涂料(英文名称： SKSHU )
第二条 质量要求标准
1、质量标准：相关的国家标准。
2、乙提供必须提供产品说明书、质量保证书
第三条 供货品名、型号、数量、单价、总价款
第四条 涂布量
1、 经甲乙双方确认三棵树涂料的涂布量如下：
2、甲施工过程中实际用的产品数量大于本合同约定的产品供应数量时，甲应提前10天通知乙补充供货的时间和数量。
3、乙需安排工程技术指导人员进行施工指导，若甲按照乙提供的使用说明书及乙技术人员的要求进行施工，涂布率没达到以上确定的涂布量，则甲有权将施工超出量从乙余剩的供货款中扣除。
第五条 交货时间、地点及运输方式
1、甲须在工程涂料涂刷前天向乙订购货品(订单作为合同的附件)。应注明采购订单的产品的名称、品种、型材代号、颜色、订货数量、联系方式及联系人等其它相关要求，乙在接到甲订单后 7天内将订购的产品送到甲乙双方约定的供货地点，到货同时提供产品的合格证、检验报告。因乙原因造成供货时间延误的，应赔偿甲损失500元/天;如遇到不可抗力的原因，供货时间应予以顺延，具体顺延时间由甲乙双方协商确定。
2、交货地点：上海市普陀曹杨路888号
3、运输方式：汽运，由乙负责组织并承担运费，负责卸车。
第六条 验收时间、地点及标准
1、验收时间：甲在乙交货时进行共同验收。
2、验收地点：即乙交货地点。
3、验收标准：按国家质量要求相关标准进行验收。
第七条 施工中质量保证措施
1、为确保乙所供产品施工后的质量品质，甲必须要求施工单位按下列规定采取质量保证措施：
1) 墙体表面的光滑度及相关修正和清理;
2) 施工次序;
3) 施工时环境温度限制;
4) 成品保护。
2、甲在乙工程监理指导下采取上述质量保证措施，乙应保证外墙涂装质量7~10年颜色不退色、不发花，涂膜不粉化、不脱落。
3、如甲未采取上述质量保证措施而造成涂布效果不能达到合同约定的质量要求的，由甲承担相应责任。如甲按照上述质量保证措施施工未达到合同约定的质量要求，视为乙材料质量问题，由乙承担相应责任，并承担由此为甲造成的一切经济损失。
第八条 付款方式
1、在本合同签订后的 天内，甲向乙支付总货款的计人民币 240450元 )。
2、乙将产品运到合同约定的`供货地点，待施工开始进行，涂料的涂布率重新按照合同约定的数据进行核算，无异议后10日内，甲向乙支付货款的30%，计人民币元)。
3、待工程完工验收合格一年日内，涂料无明显褪色、发花、涂膜粉化、脱落现象(除楼体渗水处)，甲向乙支付货款的10%，计人民币80150元 ).
4、剩余10%的货款作为产品质保金，甲在工程完工两年无质量问题性无息支付给乙。
第九条 提出异议的时间和方法甲对乙的货物质量有异议，须在货到甲之日起 10日内以书面形式提出退换的要求，否则产品质量视为合格。
第十条 违约责任
1、甲的违约责任
1)甲中途无故退订单的，应赔偿乙直接和间接的损失(按退货总额赔偿)。
2)甲延期提货，应向乙支付违约金，每逾期一天，违约金按货款总额的甲违反合同规定，拒绝接受货物的，应向乙支付违约金，违约金按货款总额的100 %计算。
3)甲未按合同约定付款的，应向乙支付违约金，每逾期一天，违约金按货款总额
4)甲如错填到货地点、接货人或对乙提出错误异议，应承担乙由此产生的直接和间接损失。
2、乙的违约责任
1)乙中途无故终止订单的，应赔偿甲直接和间接的损失(按终止订单总额100%赔偿)。
1)乙所交货物质量或型号不符合合同约定的，由乙负责调换并承担由此给甲造成的一切损失。
2)因乙的原因逾期交付货物的，应向甲支付违约金，每逾期一天，违约金按货款总额的3‰计算;乙违反合同规定，提供不合格货物的，按合同约定更换合格货物并向甲支付违约金，违约金按货款总额的100 %计算。
3)乙货物错发到货地点、接货人的，乙除应负责运到合同规定的交货地点、接货人外，还应承担甲因此多支付费用两倍的金额;但甲必须提供因乙原因多支付费用的证明。
第十一条 不可抗力
1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力包括但不限于因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲、乙责任造成的爆炸、火灾、以及风雨、雪、洪、震等自然灾害。
2、不可抗力的发生影响了合同的履行时，则应延迟合同期限，延迟时间应相当于事故所影响的时间或者双方通过友好协商，解决合同的继续履行问题。但发生不可抗力的一方应当及时通知另一方，并在不可抗力结束后及时提供相关证明。
3、甲乙双方方在迟延履行合同期间发生不可抗力的，不免除责任。
第十二条 争议解决
甲乙双方在合同履行过程中发生纠纷时，首先由双方协商解决，协商不成的，均可向工程所在地的人民法院起诉。
第十三条 其他事项
1、在合同有效期内，除经对方书面同意或者由法定理由，任何一方不得无故变更或解除合同。如有未尽事宜，双方另订补充协议约定，补充协议与本合同具有同等效力。
2、双方往来函件，按照合同规定的地址或传真号码以传真或邮寄的方式送达对方。甲的地址、电话、传真号码、法人代表、联系方式、开户行及帐号等项目发生改变时，甲必须在变更后的 3日内书面通知乙并将变更后的证件的复印件并加盖公章送达给乙。否则，应承担相应责任。
4、本合同自双方签字并盖公章之日起生效，本合同一式贰份、共计四页，甲乙双方各执壹份。具有同等法律效力。
甲(公章)：_________ 乙(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇3
1 下列关于建设工程监理特点的说法中，不正确的是( )。
A.建设工程监理的服务对象具有单一性
B.建设工程监理具有监督功能
C.建设工程监理市场准入实行双重控制
D.建设工程监理有利于实现建设工程投资效益最大化
答案：D
2 项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )代理。
B. 法定
C. 指定
D. 转移
正确答案：A,
3 某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款20xx万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为( )。
A. A银行1000万元，B银行20xx万元
B. A银行1800万元，B银行1200万元
C. A、B银行各1500万元
D. A银行20xx万元，B银行1000万元
正确答案：A,
4 根据《招标投标法实施条例》，关于工程建设项目招标标底的设置和作用，下列说法正确的是( )。
A. 标底只能作为评标的参考
B. 标底应当在招标文件中明确规定并事先公布
C. 应当把投标报价是否接近标底作为中标条件
D. 评标基准价的设置应当以标底上下浮动一定幅度为依据
正确答案：A
5 某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为( )。
A. 4850万元和5000万元
B. 4850万元和4850万元
C. 5150万元和5000万元
D. 5150万元和4850万元
正确答案：A,
6 投入、产出经济效益比较不涉及( )。
A. 建筑标准是否合理
B. 投资估算是否超过限制
C. 先进的工艺流程可能带来的投资回报
D. 实现该方案可能需要的人民币估算
正确答案：D
7 必须进行国际招标的机电产品不包括( )。
A. 国(境)外赠送或无偿援助的机电产品
B. 基础设施项目公用事业项目中进行国际招标采购的机电产品
C. 使用国有资金或国家融资资金进行国际招标采购的机电产品
D. 政府采购项下规定进行国际招标采购的机电产品
正确答案：A
8 根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于初步设计应满足的深度要求的说法，错误的是( )。
A. 满足主要材料订货的需要
B. 满足非标准设备制作的需要
C. 满足编制施工招标文件的需要
D. 满足编制施工图设计文件的需要
正确答案：B
9 按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人( )。
A. 不再负责处理有关设计问题
B. 仍应无偿负责处理有关设计问题
C. 仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费
D. 仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更
正确答案：C,
10 监理人对施工合同的履行进行管理的内容不包括( )。
A. 在发包人授权范围内，负责发出指示、检査施工质量、控制进度等现场管理工作
B. 在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项
C. 承包人收到监理人发出的任何指示，视为己得到发包人的批准
D. 独立处理或决定任何事项
正确答案：D,
11 按照施工合同示范文本的规定，发包人的主要工作有( )。
A. 保证施工场地清洁
B. 提供进度统计报表
C. 组织设计交底
D. 做好施工现场地下管线的保护
正确答案：C,
12 某工程开工前，承包人己办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工，承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是( )。
A. 同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿
B. 同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求
C. 只同意延期开工报告中的要求
D. 不同意延期开工报告的要求
正确答案：A
13 承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得( )同意。
A. 分包人
B. 监理人
C. 工程师
D. 发包人
正确答案：D,
【【精华】工程合同三篇】相关文章：