【精品】合作合同合集六篇
现今很多公民的维权意识在不断增强,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同也是最有效的法律依据之一。你所见过的合同是什么样的呢?以下是小编为大家整理的合作合同6篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

合作合同 篇1
甲方:深圳市嘉普通太阳能有限公司
乙方:
承包负责人:
身份证号码:
详细住址:
联系电话: 手机:
根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,甲、乙双方遵循平等、自愿、合法、公平、诚实信用的原则,就甲方作为投标方参与投标,乙方作为具体实施单位,共同合作实施 项目内容,订立本合同。
第一条 项目名称
第二条 合作方式
1、以甲方名义投标,甲方负责本项目的系统设计、标书制作等,并提供所需要的各项资质、人员资格证书;乙方负责本项目的业务跟进、洽谈、运作并承担相关费用。
2、中标后,甲方负责与本项目发包方(业主方)(业主方)签订合同并提供项目 所需的主要设备(太阳能集热器、水箱、空气源热泵、锅炉等)及相应的技术支持;乙方负责包工、包料(主要设备以外的其它所有材料)、包质量、包工期、包安全完成甲方与本项目发包方(业主方)(业主方)签订的合同中所规定的全部工程项目及服务内容,以及竣工验收、售后服务、收款等。
3、甲方负责对乙方的施工质量、工程变更签证等进行必要的监管、检查与管理。
第三条 工期
按照本项目合同执行,以发包方(业主方)(业主方)或监理方发出的指令为准。
第四条 工程内容
本项目合同书、招投标文件、图纸、工程会议纪要、工程经济技术签证、工程变更签证等有关文件规定及本项目发包方(业主方)(业主方)或监理方要求的全部内容。
第五条 经营指标
1、乙方负责完成甲方与本项目发包方(业主方)(业主方)签订的合同中所规定的全部工程项目并办理好竣工验收手续,同时做好合同约定的售后服务工作;乙方享有收取本项目合同规定的全部工程款项(含增补)的权利。
2、乙方按照本项目(结算总造价-甲方提供设备总造价)的向甲方上缴综合管理费。当工程款支付至工程项目总价款的95%(不含本数)之前,甲方在本项目发包方(业主方)支付的每笔工程款中扣除 %作为乙方上缴综合管理费;在工程结算完毕,工程款支付至工程结算总造价的95%以上(含本数)时,扣完全部综合管理费。
3、甲方向发包方(业主方)(业主方)提供增值税发票(税率17%),甲方向乙方支付工程款时乙方须向甲方提供相应发票;如乙方无法提供17%增值税发票,则须向甲方补交相应税款,由甲方在每次支付工程款时扣除。
第六条 工程款支付
1、甲方向乙方支付工程款的前提条件是甲方已收到发包方(业主方)就乙方已完成的分包工程支付的工程款;
2、甲方在收到发包方(业主方)支付的前述工程款后七个工作日内,向乙方支付分包工程款;
3、如果发生发包方(业主方)迟延支付全部或部分工程款的情形,则甲方有权相应推迟向乙方付款直至收到发包方(业主方)支付的款项。
第七条 甲方权利和义务
1、甲方以最优惠价提供工程所需的主要设备(太阳能集热器、水箱、空气源热泵、锅炉等)及免费技术支持(前期设计、项目运作建议等)。
2、甲方全面监督本项目工程质量、安全、进度、材料情况和本工程资金运作情况,监督乙方全面履行本合同。
3、及时向乙方提供项目所需的企业内部文件及相关资料,及时协助乙方办理工程所需的一切手续。
4、为保证工程款按时到位,甲方财务部负责与本工程发包方(业主方)财务部门密切配合,协助做好工程备料款、进度款、结算款的管理;在发包方(业主方)支付每笔工程款及保修期满发包方(业主方)返还保修金后及时返还给乙方。
第八条 乙方权利和义务
1、中标后,乙方必须向甲方购买主要设备(太阳能集热器、水箱、空气源热泵、锅炉等)。
2、乙方根据国家有关施工规范要求,全面积极履行甲方与本项目发包方(业主方)签订的施工合同中承包方的全部工作及责任并确保达到施工合同全部要求。
3、乙方负责与本项目发包方(业主方)协商洽谈施工过程中发生的补充合同、补充协议、各类工程技术经济签证、各类增减工程及设计变更签证。
4、乙方必须遵守甲方的财务规定,所有工程款必须汇入甲方银行帐号,未经甲方书面同意,擅自将工程款汇往其他帐号的,乙方需按工程总造价的5%支付违约金,并承担由此产生的一切后果。
5、乙方应积极依据合同向本项目发包方(业主方)追收工程备料款、进度款和其他应收款项,该类款项转至甲方指定帐号后,甲方在扣除 %综合管理费和相关税金后七个工作日内支付给乙方或乙方指定的其它材料供应商。
5、乙方自行承担本项目前期设计、招投标阶段、工程开工至工程竣工验收结算的全部项目经营费用。
6、乙方在施工过程中应当保障工程安全、文明施工,并自行承担工人工资报酬,负责工人的的社会保险。如果发生工伤、人身损害事件 ,则相应的后果由乙方承担。如果甲方已承担上述责任的,则甲方有
权从工程款中予以扣除或向乙方进行追偿。
6、认真执行国家的法律、法规和当地政府劳动部门、公安部门、税务部门、建设部门的有关规定,遵守甲方各规章制度,如有违反,后果由乙方自负。
7、本工程垫资部分资金由乙方自行解决,并确保不得因乙方资金运作而影响工程正常有序进行,不得因乙方资金运作而影响工程工期。
8、根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《深圳经济特区建设工程质量条例》,乙方坚决履行和承担建设方所规定的工程质量保修书一切保修责任。
9、乙方需要甲方管理人员或技术人员外出洽谈业务、处理工程有关事宜的,费用由乙方负责。如需甲方法人代表或高层管理人员参加会议的,应提前3日通知甲方,甲方根据实际情况给予安排。甲方有权委派公司工程管理人员检查乙方所承接项目现场的工程安全、文明施工、工程进度、工程质量、工程资金运转管理等工作,甲方委派的现场管理人员一切工资及差旅费用由甲方负责(需外出本市的差旅费等费用除外)。乙方应积极配合甲方的监督管理工作,并按要求定期向甲方汇报工程情况。
10、乙方须派专人(项目经理)在本项目施工期间常驻项目地,负责项目的施工管理工作,保证施工安全和现场文明施工。
第九条 违约责任
1、乙方未经甲方同意而擅自将本工程项目再行分包或转包的,甲方有权解除本协议书,并要求乙方赔偿损失。
2、乙方未为其雇用人员办理工伤等社会保险或未购买人身意外商业保险、未及时足额支付聘用人员的劳动报酬及有关费用的',属于严重违约行为,甲方有权据此解除本合同,并有权要求乙方赔偿有关损失。
3、因乙方原因使甲方遭受行政处罚、资质降级处理,甲方有权单方解除本协议书,并由乙方按工程总造价的10%向甲方支付违约金。给甲方造成损失的,乙方应予以赔偿。
4、乙方未按照发包方(业主方)要求竣工验收的,每迟延一日,乙方向甲方支付本合同总额1‰的违约金。
5、乙方因其他原因造成合同不能履行的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担甲方的损失。
6、乙方未按本合同约定,向甲方购买主要设备(太阳能集热器、水箱、空气源热泵、锅炉等)的,乙方须向甲方支付本合同总额30%违约金。
第十条 其他
1、因履行本合同发生争议,双方应友好协商解决,协商不成,任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。
2、本合同未尽事宜,经双方协商另行签定补充协议。补充协议是本合同的组成部分,与本合同具有法律同等法律效力。
3、本合同附件一《工程施工安全达标责任书》、附件二《施工现场文明施工责任书》是本合同的组成部分,与本合同具有法律同等法律效力。
4、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,双方签字或盖章之日起生效,工程保修期满结清工程款后自动失效。
甲方:深圳市嘉普通太阳能有限公司 乙方:
签约代表(签字): 签约代表(签字):
签约地点:
签约时间: 年 月 日
合作合同 篇2
甲方:
地址:
联系电话:
乙方:
地址:
联系电话:
甲乙双方在平等自愿的基础上经充分协商,就合作经营_______项目、明确合作各方的权利与责任事宜,特订立以下协议条款共同执行。
第一条、合作方式
1、甲乙双方合作经营电器店,店名为____________________。总投资为人民币__________元,甲出资_________元,占投资总额的_____%;乙出资_________元,占投资总额的_____%。
2、店内所有财产为双方共有,所出资投入的资金不得随意中途抽回,不得随意请求分割,直至合作期满后一并结清。
第二条、合作项目
1、项目名称:__________________________。
2、项目经营范围:__________________________。
3、项目经营地点:__________________________。
第三条、合作时间
从_____年_____月_____日起,甲乙双方合作经营本店,直到结束到期,本合伙企业经营期限为_____年,如需延长期限,在期满前_____个月办理延续手续。
第四条、甲方的权利义务
1、甲方提供经营场地,场地位于__________________。
2、甲方负责招募和提供员工,甲方有权要求乙方对甲方销售、服务人员或其它甲方指定人员提供相应产品的培训、技能培训并提供相应资料。培训时间及方式由甲乙双方进行协商。
3、甲方提供工作所需要供应的水、电、电脑等工作办公设备。
4、甲方负责详细记录每位客户的消费详细资料、客户信息等。
5、甲方根据客户要求,有权要求乙方定期更新电器产品,并留有一定数量的库存。
6、电器店的经营管理主要由甲方负责,乙方对电器店的经营策略、发展思路、可提供意见和建议,乙方的意见和建议是否被采纳,由甲方决定。
7、电器店的财务管理及结算,由甲方负责。正常的进货、出货,日常的经营开资,由甲方亲笔签名或其委托的人签名方可支出。
第五条、乙方的权利义务
1、乙方须向甲方提供经验收合格的电器产品,并配合甲方完成相关检验、测试工作。
2、乙方须向甲方提供电器维修所需工具、器具和相关辅助器材,并保证质量验收合格。
3、乙方负责及时对其所提供的电器产品进行更新、维护和管理。须经甲方同意后,才可以更换产品。不得擅自在甲方店面使用未经协商的新产品。
4、乙方应在产品提交甲方测试之前,按甲方要求提供完整的产品说明资料及测试结果。乙方确保其提供给甲方测试验收的产品已通过乙方自身测试验收。
5、乙方定期(至少每月一次)免费向甲方提供电器维修技术培训,培训时间及方式由甲乙双方进行协商。
第六条、收益分配
1、甲乙双方在合作经营期间,所产生的盈利为财产,不得随意分割,不得私自挪用。
2、每月盈利(总业绩)扣除甲乙双方认同所有应支出的经费后(支出包括:店面租金、员工宿舍租金、水电物业、伙食费、电话费、产品费、员工工资、管理费等)是为当月纯利润,每月纯利润之金额按甲方_____%、乙方_____%进行分配,卡金在未清费前,不列入每月业绩。账由________保管、保存,以维护股份信用。
3、每月财务由_____方保管,_____方监管,在每月_____日核算双方签字后分红,账务上谁出错谁赔偿。
第七条、保密义务
合作期内未经项目合作各方同意,任何人不得将技术及客户资料转让,不得与项目合作双方以外的合作方进行合作或为他人谋取利益,不得将技术泄密。违反约定的,项目合作方有权没收违约方相关收益,并追究违约方的经济法律责任。
第八条、违约责任
在合作期间,如果出现以下情况,任何一方可随时终止合作并要求对方承担违约责任:
1、未经双方一致同意,禁止任何一方私自以电器店名义进行业务活动。
2、禁止任何一方经营与该项目有竞争的业务。
3、任何一方不得以电器项目名义为他人提供担保。
4、未经双方一致同意,任何一方不得转让电器项目的财产,也不得转让自己的出资份额。
第九条、解决争议方式
双方发生争议后,应共同协商,协商不成的,双方均有权向__________人民法院起诉。
第十条、其他
1、本协议若有未尽事宜,应由双方补充或修改,并签订书面补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。
2、本协议一式____份,双方各执____份。
甲方:
签约日期:________年_______月_______日
乙方:
签约日期:________年_______月_______日
合作合同 篇3
本合同样本适合作为:机械加工、木托加工、成套设备加工、注塑加工、不锈钢加工、货架加工等合同用。
订立合同双方:
承揽方: 木具厂 以下简称甲方
定作方: 百货公司 以下简称乙方
甲方为乙方加工柜台,货架,经双方协商,签订本合同,共同遵守.
第一条 加工成品
第二条 加工成品质量要求:
一,材种:柜台,货架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按图纸所标尺寸做.
三,严格掌握木制品的木材干燥程度,榫缝、肩角结构必须严密,坚固、表面必须平整光滑,木材无形变,翘曲,拨缝,松榫;塑料面要求平直,整齐,四周不得有翘起,脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准,保证方正,平直,安装方便.
四,甲方按乙方质量要求和图纸,先做规格样品,由县物价局核定价格后,双方代表当面封存样品,作为验收的依据.
第三条 原材料由甲方提供.
第四条 图纸由乙方于xx年xx月xx日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求进行工作期间,发现提供的图纸不合理,应当及时通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复,提出修改意见.甲方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并通知乙方.因此造成的损失,由乙方赔偿.
第五条 工程价款:按核定价格单计算款xxx元.
第六条 验收标准和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到厂验收,乙方接到通知三天内必须到厂验收.验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准,数量以合同规定为标准.双方在检验中发生争议时,由县物价局提供检验证明.
第七条 交货的时间和地点:xx年xx月xx日至xx月xx日全部交货.任何一方如要求提前或延期交(提)货,必须在事先与对方达成协议,并按协议执行.交货地点在乙方百货大楼,由百货公司供销科收货,验收合格,办理交接手续.
第八条 包装要求及费用负担:由甲方负责包装,以定作物不受损坏为准;每件包装费均按4元计算,共计980元,全部费用由乙方负担.
第九条 运输办法及费用负担:由甲方负责运输,每件运输费用均按2元计算,共计490元,全部费用由乙方负担.运输造成的损失,由甲方负责.
第十条 本合同签字之日,乙方向甲方给付预付款 元(大写 元).甲方不履行合同时,除承担违约责任外,必须如数返还预付款.乙方不履行合同的,把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款的应返还.
第十一条 结算方式及期限:乙方收到全部定作物,验收合格后,即办理移交手续,据以结帐,并在收货后十五天内通过银行付款.
第十二条 甲方的违约责任
一,甲方如未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,乙方有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿.
二,甲方交付定作物的数量少于合同规定的,乙方仍然需要的,甲方应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿.
三,因甲方包装不善造成定作物毁损的,由甲方赔偿损失.
四,甲方逾期交付定作物的,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金.
五,甲方不能交付定作物的,应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值20%的违约金.
六,由甲方负责送货的,如运输中造成定作物损坏,甲方应当负责修理,达到合同规定的质量要求,否则乙方有权拒收。
第十三条 乙方的违约责任
一,乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失.
二,乙方如中途废止合同,应偿付甲方未履行部分定作物价款总值30%的违约金.
三,乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失.
四,乙方如超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向甲方偿付违约金.
五,乙方如无故拒绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失.
六,乙方如变更交付定作物的地点,应承担因此而多支出的费用.
第十四条 不可抗力:在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,甲方在经有关部门证明后,可免予承担违约责任.但甲方应当采取积极措施,尽量减少损失,如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的,不得免除甲方责任;在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的,乙方应当承担责任,并赔偿甲方因此造成的损失.
第十五条 本合同发生纠纷时,双方协商解决;协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解,或向合同管理机关申请调解,仲裁,也可以直接向人民法院起诉.
本合同于 年 月 日经公证生效,合同履行完毕即失效.
本合同一式 份,甲乙双方各执一份,县公证处,县物价局,县建设银行各存一份.
甲方: (盖章)
代表人:
地址:
电话:
开户银行:
帐号:
乙方:
代表人:
地址:
电话:
开户银行:
帐号:
年 月 日
合作合同 篇4
甲方:
住址:
法人代表:
身份证号:
乙方:
住址:
法人代表:
身份证号:
现有甲方经营的__________加油站目前正处在关键时期,经双方共同协商,全面实施双方共同投资、共同合作经营的决策,本着互利合作的原则,签订本协议,以供信守。
一、合作原则
1、双方在合作过程中建立起来的互信、惯例与默契是商业合作战略伙伴关系的基础,提高效率与共同发展是双方本次合作的目标和根本利益。
2、本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密。
3、充分发挥双方优势,优势互补,提高综合竞争力,共同铸造新的市场格局。
4、本协议为框架协议,是双方今后长期合作的指导性文件,也是双方签订相关合同的基础。
二、合作标的
1、标的:经营权及所有权均为甲方的____________加油站。
2、标的现状:甲方承诺其拥有标的全部股权并对标的全部资产享有独立占有、使用、收益、支配的权利,上述权利如存有瑕疵,甲方承担责任。
三、合作方式及内容
1、甲乙双方组成一个新的战略合作体,以合作标的为平台,由甲方负责经营管理,并按约定方式进行利润分配。
2、出资:
(1)甲方投资______万元,于______年______月______日投资到位。
(2)乙方投资______万元,于______年______月______日投资到位。
3、利润分配:
(1)各方每月进行一次利润分配,分配方式为当月利润的______%,当月未分配利润的______%用于合作平台的运营。
(2)利润分配由甲乙双方按______:______的方式进行分配。
四、权利与义务
1、在投资资金投资到位后,各方不得因任何原因抽回出资。
2、甲方在经营管理过程中,其他各方均有监督权。
3、合作期间,加油站的亏损由甲乙双方按______:______的比例承担。
4、如其中任何一方需要转让股份,须首先征求对方的意见,在同等条件下,相对方具有优先购买权,否则,转让无效。
五、违约责任
1、若因任何一方违反本协议第四条第1款之约定的,违约方无权参与利润分配,给守约方造成经济损失的,须承担损害赔偿责任。
2、本协议任何一方不履行义务或履行义务不符合本协议约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。违反约定的一方向对方赔偿损失的范围包括但不限于违约金、律师费、调查费、审计费、鉴定费、公证费、差旅费等。
六、其他条款
1、本协议在履行过程中发生的争议,由各方按照本协议合作原则协商解决,协商不成的,依法向__________________人民法院起诉。
2、本协议一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力。自双方签署盖章之日起生效。如双方未在同一时间签署的,则以最后签署盖章的时间为协议生效日期。
甲方:(签章)
地址:
联系方式:
签约日期:________年_______月_______日
乙方:(签章)
地址:
联系方式:
签约日期:________年_______月_______日
合作合同 篇5
合伙负责人:________
姓名_______,性别____,住址______________________,身份证号_____________。
合伙人:________
姓名_______,性别____,住址______________________,身份证号_____________。
合伙人:__________
姓名________,性别_____,住址____________________,身份证号____________。
第一条:合伙人共同参与由萱萱服装店延伸开发的直播销售项目,萱萱服装店经营成本与利润与直播项目销售无直接关系,萱萱服装店提供直播所需商品资源、萱萱服装店做为直播间背景拍摄地点、萱萱服装店负责开发直播渠道以及直播设备和所需所有工具。
第二条:合伙期限为____月,自_______年____月____日起,至_____年___月__日止。
1.合伙负责人____________(姓名)以_______方式出资,做为直播销售商品成本压金,计人民币_______元。
2.合伙人_________(姓名)以_______方式出资,做为直播销售商品成本压金,计人民币_______元。
3.合伙人_________(姓名)以_______方式出资,做为直播销售商品成本压金,计人民币_______元。
4.本次合伙人合作直播销售,销售商品成本压金共计人民币________元。合伙期间各合伙人的压金成本为共有财产,不得随意请求分割,合伙终止后,各合伙人的压金结算售出商品成本后有余款,仍为个人所有,至时予以返还。
第三条:1.盈余分配,所有由直播渠道销售产生的营业额扣除售出商品成本后,按营利比例平均分配。
2.债务承担:所有由直播渠道销售产生的商品成本先由合伙压金偿还,合伙压金不足清偿时,以各合伙人的压金比例出资为据,按比例承担。
第四条:1.入伙:①需承认本合同;②需经全体合伙人同意;③执行合同规定的权利义务。
2.退伙:1.合同期不允许退伙(不可抗力因素除外);2.退伙后以退伙时的财产状况进行结算,均以金钱结算;3.未经合伙人同意而自行退伙给合伙人造成损失的,应进行赔偿。
3.出资的转让:不允许合伙人转让自己的出资。
第五条:1.合伙负责人的权利:开发、经营、管理,所有决定权2.其他合伙人的权利:①参予合伙事业的管理;②听取合伙负责人开展业务情况的报告;检查合伙帐册及经营情况;④共同决定合伙重大事项。
第六条:1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。
2.禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。
3.禁止合伙人再加入其他合伙。
4.禁止合伙人与本合伙人以外人员签订合同。
5.如合伙人违反上述各条,应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。
第七条:1.合伙因以下事由之一得以终止:①合伙期届满;②合伙事业违反法律被撤销;3.法院根据有关当事人请求判决解散。
2.合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
第八条:本合同自订立之日起开始执行并生效。
第九条:本合同如有未尽事宜,应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十条其他:___________________________。
第十一条:本合同正本一式____份,合伙人各执一份。
合伙负责人:____________
合伙人:____________
合伙人:_______
____年____月____日
合作合同 篇6
合伙投资人:____________
姓名________,性别____,年龄________,住址________________。 合伙投资人:____________
姓名________,性别____,年龄________,住址________________。 双方本着互利互惠、共同发展的原则,经充分协商,一致决定联合出资共同经营____________(以下简称公司),特订立本协议。
第一条 合伙投资宗旨 :以发展公司,使双方在经济上得到合法盈利为宗旨。
第二条 合伙投资经营项目和范围:山东省---------县-------镇----------村--------区。
第三条 合伙投资期限合伙投资期限 为________年,自________年____月____日起,至________年________日止。
第四条 出资额、方式
1、 合伙投资人___________ 以____________方式出资,计人民币____________元。
2、 合伙投资人___________ 以____________方式出资,计人民币____________元。
3、合伙投资人的出资,于____________年________月________日以前交齐,逾期不交或未交齐的,应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。
4、本合伙投资出资共计人民币____________元。合伙投资期间各合伙投资人的出资为共有财产,不得随意请求分割,合伙投资终止后,各合伙投资人的出资仍为个人所有,至时予以返还。
5. 财产为双方所共有,任何一方不经双方一致通过,不得处分公司的全部或任何部分财产、资产、权益和债务。
第五条 盈余分配与债务承担
1.盈余分配,以________为依据,按比例分配(-------为60%,-------为40%)。
2.债务承担:合伙投资债务先由合伙投资财产偿还,合伙投资财产不足清偿时,可协商偿还,协商不成以各合伙投资人的____________为据,按比例承担。
第六条 入伙、退伙,出资的转让
1.入伙:①需承认本合同;②需经全体合伙投资人同意;③执行合同规定的权利义务。
2.退伙:①需有正当理由方可退伙;②不得在合伙投资不利时退伙;③退伙需提前________月告知其他合伙投资人并经全体合伙投资人同意;④退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以金钱结算;⑤未经合同人同意而自行退伙给合伙投资造成损失的,应进行赔偿。
3.出资的转让:允许合伙投资人转让自己的出资。转让时合伙投资人有优先受让权,如转让合伙投资人以外的第三人,第三人按入伙对待,否则以退伙对待转让人。
第七条 合伙投资负责人及其他合伙投资人的权利
1.____________为合伙投资负责人。其权限是:①对外开展业务,订立合同;②对合伙投资事业进行日常管理;③出售合伙投资的产品(货物),购进常用货物;④支付合伙投资债务;⑤____________。2.其他合伙投资人的权利:①参予合伙投资事业的管理;②听取合伙投资负责人开展业务情况的报告;检查合伙投资帐册及经营情况;④共同决定合伙投资重大事项。
2. 经营管理:
由出资各方经营管理。公司的经营方针,重大决策(包括生产销售计划、利润分配、提留比例、人事任免等)采取出资方一致通过的原则。
设经营管理机构,负责公司的日常经营管理工作,经营管理机构设经理一人,由____担任,副经理____人,由____担任,任期____年。 公司的主管会计由____担任。公司的财务会计帐目受出资方监督检查。
第八条 禁止行为及违约责任
1. 未经全体合伙投资人同意,禁止任何合伙投资人私自以合伙投资名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙投资,造成损失按实际损失赔偿。
2. .禁止合伙投资人经营与合伙投资竞争的业务。
3. 如合伙投资人违反上述各条,应按合伙投资实际损失赔偿。
第九条 合伙投资的终止及终止后的事项
1. 合伙投资因以下事由之一得终止:
① 合伙投资期届满;
② 全体合伙投资人同意终止合伙投资关系;
③ 合伙投资事业完成或不能完成;
④ 合伙投资事业违反法律被撤销;
⑤ 法院根据有关当事人请求判决解散。
2. 合伙投资终止后的事项:
① 即行推举清算人,并邀请____________中间人(或公证员)参与清算;
② 清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙投资人或第三人,其价款参与分配;
③ 清算后如有亏损,不论合伙投资人出资多少,先以合伙投资共同财产偿还,合伙投资财产不足清偿的部分,由合伙投资人按出资比例承担。
第十条 纠纷的解决
合伙投资人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙投资事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
第十一条 本合同自签订之日起生效并开始运营。
第十二条 本合同如有未尽事宜,应由合伙投资人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十三条 本合同正本一式二份,合伙投资人各执一份,送____各存一份。
合伙投资人:____________
合伙投资人:____________
签约时间____年____月____日
签约地点:
【【精品】合作合同合集六篇】相关文章: