当前位置：瑞文网>建筑类合同>设计合同>设计合同

设计合同

时间：2024-07-26 12:55:36 设计合同

关于设计合同模板锦集六篇

　　在当今不断发展的世界，合同的用途越来越广泛，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编精心整理的设计合同6篇，欢迎大家分享。

关于设计合同模板锦集六篇

设计合同篇1

　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：

　　一、工程概况：

　　1. 工程地点：

　　2. 建筑面积：

　　3. 使用性质：

　　4. 房屋结构：

　　二、设计程序：

　　1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积__________元/m2计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算，非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)__________元/ m2计取，设计费总计_______________元。

　　2.设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的_____%，即__________元。

　　3.乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在天内，提出设计构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。

　　4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的_____%，即__________元后，乙方在天内完成施工图设计，包括平面布置图，天花平面图，效果图(共公区域效果图一张)，立、剖面图等。

　　5.施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的_____%，即__________元。

　　6.甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明，并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图__________元/张)。现甲方要求绘制部位效果图_____张，总计__________元。

　　7.施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。

　　8.其它约定：

　　______________________________。

　　三、双方责任：

　　一甲方责任：

　　1.甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。

　　2.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　3.事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方工作量相应增加设计费。

　　4.对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。

　　5.施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负。

　　6.甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。

　　7.负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。

　　8.凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。

　　二乙方责任：

　　1.乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。

　　2.乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。

　　3.合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金。

　　4.乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

　　四、其它：

　　1. 本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的形的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的'加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。

　　2. 凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。

　　3. 如本设计项目非本公司施工的，由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的，市区内甲方应支付乙方元/次的外出费，市区外甲方应支付乙方元/次的外出费，甲

　　方承担交通费及旅差费。

　　4. 对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。

　　5. 本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请XX市XX区人民法院解决。

　　6. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

　　7. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。

　　甲方名称(签字盖章)： __________乙方名

　　称(盖章)：__________

　　甲方代表： _______________法定代表人：_______________

　　电话：_______________ 电话：_______________

　　签订日期：______________

设计合同篇2

　　合同编号：

　　资质等级：

　　发包人：

　　承包人：

　　签订日期：

　　发包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　为了促进甲、乙双方的共同发展，更好地做好工程项目的设计开发和建设工作，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》以及国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章，甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经充分协商，就长期技术合作相关事宜达成如下协议，并承诺共同遵守下列条款。

　　第一条技术合作目标

　　保障甲方工程项目的安全性、适用性和经济性；优化各种设计方案，优化设备选择、材料选型、节能方案；提高设计质量，使其符合使用要求；加强对建筑物主体结构安全性及合理性的审核；节约工程投资，提高工程项目的投资效益和品牌效应。

　　第二条技术合作的内容及成果提供

　　一、初步设计阶段技术咨询、图纸审查内容及成果提供

　　乙方从技术、工程、经济等方面对项目的可行性进行论证，对设计方案进行优化，提高投资效益；对结构设计进行复核，确保满足建筑节能要求，保障建设项目安全可行。根据介入阶段的不同可分别包含以下工作内容：

　　1. 对初步设计的设计说明进行审核，提出意见：

　　（1）关于本工程的技术指导要点是否体现方案设计批文及甲方的要求，包括满足项目《建设用地规划许可证》内容要求。

　　（2）关于初步设计的内容和深度要求，是否符合设计任务书要求及当地规划部门的有关规定。

　　2. 对设计单位正式提交的初步设计文件进行审核。主要内容为：

　　（1）初步设计文件完整性和深度；

　　（2）设计依据(包括工程地质详细勘察报告)、采用的设计规范、标准的完整性和准确性；

　　（3）总建筑面积、建筑占地面积、容积率等指标，是否符合政府相关批文及甲方要求；

　　（4）户型面积比例是否满足规划要点的要求；

　　（5）日照是否满足国家和地方的相关规定；

　　（6）提出有关总平面布置、综合管网关系布置、道路布置、功能分区、绿化及用地合理性内容；

　　（7）各专业设计中合理采用新技术、新工艺、新设备、新材料等方面内容；

　　（8）主要设备选型，主要材料选择；

　　（9）建筑造型、保障老人、儿童、残障人的活动设施、房型设计等是否满足使用要求：

　　（10）建筑设计的单体平面布置、空间布置(含变形缝布置及地下车库综合管线布置是否满足净空要求)和建筑物的日照、隔热、隔声、通风、遮阳、防渗等是否满足国家和地方的相关要求；

　　（11）对结构形式是否优化、是否经济合理进行判别；

　　（12）结构设计的主要技术参数、结构方案优选、主体结构优化、结构材料选择、地基处理与基础方案选择、沉降控制值和不均匀沉降估算值、安全度、可靠度、抗震、有关限额设计的技术经济指标：含钢量、单位面积砼含量等方面内容；

　　（13）地下室抗浮设计方案选择、超长结构设计方案选择、量大面广的.部位对造价有较大影响的结构布置优化；

　　（14）审核结构加固或改造项目设计是否经济合理；

　　（15）给排水系统、消防系统及各项新技术应用的经济性、合理性，泵房和处理站房的布置审核；

　　（16）给排水设计的主要技术参数、给水﹙含生活、中水及消防﹚方案、中水处理及回用方案、太阳能应用方案、泳池及景观水处理方案、节能环保措施及人防设计、排水方案、室内外主要给排水管道布置、主要设备选型及其布置的合理性和经济性；

　　（17）供配电系统的合理性、经济性、安全性以及变配电机房的布置合理性；

　　（18）强电设计的设计计算书、主要技术参数、供配电方案、防雷接地系统、照明设计、电气节能、室内外主要电力线路布置、主要设备选型及其布置，对重要建筑的供配电方案、主要变配电机房及管井位置提出优化方案；

　　（19）各弱电系统的主要技术参数、安全监控、通讯网络、数据传送、火灾报警、安防、楼宇自控、有线电视、公共广播、室内外主要弱电线路敷设、主要设备选型及其布置；

　　（20）空调系统的经济性、合理性，是否满足国家和地方的相关节能规范要求，空调机房和通风机房的合理布置审核；

　　（21）通风空调设计的主要技术参数、通风空调方案的经济性和合理性、设计计算书的完整性和准确性、主要设备选型及其布置；

　　（22）车流、人流设计的主要技术参数、主要路线布置、主要设备选型及其布置；

　　（23）若设计方提供有关的环境保护(专篇)设计，则审查其主要技术参数、主要污染物治理工艺方案、主要设备选型及其布置；

　　（24）若设计方提供有关的节能(专篇)设计，则审查其主要技术参数、方案、设备选型及其布置；

　　（25）根据我公司有关建筑节能构造原则，进行建筑节能报告审核；

　　（26）消防(专篇)设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置；

　　（27）人防(专篇)设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置。

　　第三条技术合作进度

　　甲乙双方对每个工程项目单独签署《深圳市建设工程施工图设计文件审查合同》及《项目补充协议》，并在合同中明确设计咨询及施工图审查的具体进度要求；其中对初步设计阶段的技术咨询、初步设计文件审核及对施工图超出国家和深圳市规定的审图内容要求部分，乙方须按本协议内容执行；各项目另有特殊要求可在具体项目补充协议中限定；每个工程项目设计咨询的时间根据该项目的规模、特点及进度要求确定，原则上随设计进度分阶段进行；初步设计审查的时间自收齐全部送审资料起，原则上不超过10个工作日，施工图审查的时间自收齐全部送审资料起，原则上不超过15个工作日。

　　第四条技术合作取费及付款方式

　　1. 审查收费标准：

　　（1）仅施工图设计审查：元/平方米。

　　（2）初步设计及施工图审查：元/平方米。

　　（3）计价面积是指设计图纸中所述该项目的总建筑面积。

　　2. 专项施工图审查费按相应专项设计费的 %付费。

　　3. 甲乙双方对每个工程项目单独签署《深圳市建设工程施工图设计文件审查合同》及《项目补充协议》，并在合同中明确合同款数额及付款方式。

　　4. 根据项目的实际情况，专项施工图审查内容可在《深圳市建设工程施工图设计文件审查合同》或补充协议中明确。

　　5. 总设计费不包含境外设计费。

　　6. 审图阶段工作完成后，并提供合格审图报告后20日内，在提供相应发票后一次性支付完成阶段的审图费用。

设计合同篇3

　　范例一

　　甲方：

　　乙方：设计公司(设计人)

　　一、甲、乙双方通过协商，由甲方委托乙方对____________________项目进行设计工作。

　　二、设计工作内容：

　　1、 __________________产品的外观设计

　　2、___________________产品的结构设计

　　3、根据已审定的设计方案制造可供展览使用的仿真样机

　　三、乙方在委托合同生效后：

　　1、在____天内完成设计草案，提交叁款不同风格的设计效果图(彩色、电脑打印)供甲方评审选择;

　　2、在评审意见基础上，乙方在____天内完成正式设计方案，提交正式设计的效果图(彩色、电脑打印)、所有的外观装饰设计效果图(彩色、电脑打印);

　　3、在正式方案完成后，乙方在____天内制作可供展览使用的仿真样机壹台;

　　4、每阶段设计成果均由甲方验收，并履行验收手续。

　　四、设计要求。

　　乙方保证设计达到甲方提供的国家现行规定的各项安全与技术标准，及有关设计目标的要求。乙方保证在甲方模具制造或试产过程中，对有关设计方面需要修改时，及时提供各项有关修改意见;在设计过程中，设计目标需调整时，双方应友好协商，取得一致意见。

　　五、设计费

　　经商定，甲方支付人民币_____元作为乙方设计工作之劳务费用，并于合同签字后即将该款___%支付给乙方，合同自款项收到之日起生效。当乙方完成样机制作并经甲方认可，甲方即将余款支付给乙方。

　　六、甲方在设计过程中，应按双方商定的时间进度积极配合做好方案选定工作，提供有关技术资料及设计规定所使用的部件，因甲方原因影响乙方工作进度时，乙方项目完成时间顺延。

　　七、双方商定，该项目在设计、备产阶段，双方均承担保密责任，因泄密造成的一切经济损失由泄密方负责。

　　八、双方商定，该项目专利申请权归甲方，乙方保留署名权。设计完成后，有关专利事项按国家专利法规定。

　　九、产品投产后，甲、乙双方对设计均有宣传权。

　　十、甲方提供设计费用可用现款、支票、转帐等方式提交乙方，乙方帐号：_____________

　　十一、委托设计商定之指标见附件，附件共___页，附件与本委托书共同生效。

　　十二、合同一经生效，双方必须严格遵守，如有违反，违约方应承担对方由此引起的一切经济损失。

　　十三、未尽事宜，双方应通过友好协商解决。

　　甲方：乙方：设计公司(设计人)

　　代表：代表：

　　签字日期：签字日期：

　　范例二

　　甲方(委托方)：

　　乙方(受托方)：

　　甲方双方秉承相互信赖的.原则，就甲方委托乙方设计手袋款式事项，经友好协商，签订本合同，信守执行：

　　一、委托事项：

　　甲方委托乙方为其进行手袋款式设计

　　二、设计要求及数量：

　　1、甲方委托乙方设计的手袋款式一年分为春夏和秋冬两个系列，

　　每一系列各分15组不同风格，每种风格包含4款设计，共120款设计;

　　2、春夏系列款式乙方须在每年的月完成，秋冬系列款式乙方

　　须在每年的月完成。

　　三、委托设计费用：

　　1、每款手袋的设计费用为人民币元，(大写：整)，自本合同签订之日起两年内甲乙双方不得对该设计费用的金额作任何调整。

　　2、乙方设计每款的手袋如投入市场获取相应的订单后，甲方可根据市场的需求量另行支付乙方提成费用，提成费用为该款手袋销售额的 %。

　　四、付款方式：

　　1.甲方需在委托乙方进行设计时支付设计费的50%作为订金，计每款人民币元，(大写：元正)，乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间;

　　2.手袋款式制版完成后，双方签名或盖章确认版样，确认后甲方立即付清设计费用的全部余款。

　　五、乙方设计作品的时间、交付方式：

　　1、乙方应在收到甲方支付的订金后工作日内，按照甲方对委托设计所提出的意向和理念设计出初稿并交于甲方审定，在甲方审定意见基础上，乙方应在____工作日内完成终稿设计;

　　2、乙方以乙方以彩色打印稿和光盘电子稿的方式交付设计的作品。

　　六、知识产权约定：

　　1、甲方对乙方设计完成的作品拥有作品的所有权、使用权、出版权、著作权和修改权，乙方保留作品的署名权。

　　2、设计作品的著作权包括作品本身的设计图案、线条及色彩的搭配等，甲方有权对设计作品中的图案进行任意拆分及适用于其他手袋版型的组和或搭配，乙方对此不持任何异议，甲方无须另行支付费用。

　　七、双方的权利义务：

　　甲方权利：

　　1、在乙方设计初稿之前，甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵及国内外市场的需求;

　　2、在乙方设计初稿之后，甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见，直至设计的款式制版完成。

　　3、鉴于甲方生产的手袋主要用于外销，甲方如在国外进行产品参展时，可要求乙方予以陪同，以听取客户的需求风格进行产品设计。

　　甲方义务：

　　1、甲方有义务支付合同约定的相关费用;

　　乙方权利：

　　1、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

　　2、乙方在陪同甲方出国参展时，有权要求甲方支付相应差旅费用。

　　乙方义务：

　　1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计，及根据甲方意见进行修改直至设计款式制版完成;

　　2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品;

　　3、乙方在按要求向甲方交付设计作品及在取得甲方相应的报酬后，应遵守诚信原则，不得将其设计的作品交付第三方生产或销售，并不得与甲方的客户进行手袋业务方面的商业往来。

　　八、委托期限：自20xx年月日至20xx年月日止;本合同到期如需续签由双方另行协商。

　　九、保密条款：

　　甲方双方对本协议内容均有义务予以保密，任一方未经一方书面同意不得对外向第三方泄露，否则对守约方造成的损失由违约方承担。

　　九、违约责任：

　　1、甲方逾期支付乙方设计费用的，甲方应按未付的设计费用每日的千分之二支付乙方滞纳金;

　　2、乙方未按期交付甲方委托设计的作品时，乙方应赔偿甲方元，赔偿的金额不足以弥补甲方的实际损失的，乙方应按实际损失赔付。

　　十、纠纷处理：

　　甲乙双方因履行本合同发生的纠纷，由双方友好协商解决，如协商不成，任一方均有权向本合同签订地所在地法院提起诉讼，本合同发生的争议适用中华人民共和国法律。

　　十一、合同生效：

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。

　　十二、本合同附件为本合同重要组成部分，与本合同具有同等法律效力;未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　甲方：乙方：

　　日期：日期：

　　合同签订地：市区

设计合同篇4

　　合同编号：签约地点：

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　联系人：联系人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　甲乙双方本着精诚合作，互惠互利的原则，就甲方委托乙方代理（乙方为甲方及其客户提供国内货物运输，分拨及其相关信息服务业务）第三方物流服务签订如下合同：

　　一、权利义务

　　1.甲方权利义务

　　1.1甲方应根据需要提前通知乙方发货信息情况；如甲方临时加单，应提前2小时通知乙方。

　　1.2甲方应提供必要的货物信息与乙方。因甲方申报不实或者遗漏重要情况，造成乙方损失或费用支出的，甲方应当承担赔偿责任。

　　1.3货物运输需要办理审批、检验等手续，甲方可委托乙方代为办理，但必须提供所需的相关资料并承担全部费用。

　　1.4甲方应当按照国家或行业标准的要求包装货物。

　　1.5甲方若对乙方物流服务费用有疑问，有权要求乙方解释。

　　1.6货物发运后，甲方有权过问货物运输情况。

　　1.7在合同执行中，若乙方运输服务屡次不能满足甲方的要求，甲方有权终止合同。

　　2.乙方权利义务

　　2.1乙方承诺对承担的甲方国内/国际货物的物流服务予以权利保障，保证足够运力，保证优质服务

　　2.2乙方应该按照约定按时、如数运抵甲方指定的收获单位或收货人

　　2.3乙方接到甲方通知应及时安排收货运输事宜。乙方应协助甲方做好装货查验工作，查验无误应填写装货验收单或其他单据，如发现货物短缺损坏，应即使通知甲方有关人员。

　　2.4乙方对运输过程中货物的毁损灭失承担损害赔偿责任。但乙方对下列原因造成的货物毁损、灭失，不承担损害赔偿责任：（1）不可抗力，经甲方调查确认；

　　（2）货物本生的缺陷或由于包装不善；（3）甲方违反国家有关法令，致使货物被有关部门查扣弃置或作其它处理以及甲方、收货人的过错造成的；（4）货物运抵甲方指定的`收货单位或收货人，并经收货人签字确认没有货损的。

　　2.5乙方对甲方货物必须保持外包装好，否则，如发现短缺损坏，则有乙方承担相应的赔偿，赔偿额为短缺或损坏部分的甲方与客户所签订的合同金额。

　　2.6如运输途中遇到困难，乙方须即使通知甲方，以便甲方确定到货时间及采取相应的措施。

　　2.7如货物在物流服务中出险，乙方须及时通知甲方，但相关责任全部由乙方自行承担。

　　2.8若非国家政策调整的原因导致乙方物流成本大幅度增加，在合同有效期内乙方不得以其它任何借口向甲方提出增加运费单价的要求，甲方对乙方提出的涨价要求可不予处理。

　　二、合同期限

　　本合同期限自年月日起至年月日止，有效期为一年。

　　三、物流服务费用及付款方式

　　1、甲方应在合同期限内依据本合同的价格表（以下称“附件”）向乙方支付相关服务费用。

　　2、服务费用采取月结天的结算方式，甲方在收到乙方帐单后一个星期内应将帐款核对完毕，并应在结算期内的服务费以支票、承兑汇票或银行转帐方式支付给乙方。乙方应提前提供客户签收单和运输及其费用发票给甲方。

　　3、签订合同前，乙方应向甲方缴纳元保证金，因乙方原因造成甲方损失的，甲方有权在保证金中扣除，合同终止，保证金剩余部分甲方予以退还。

　　四、保密条款

　　（一）双方理解本合同（包括任何附件）所涵盖的商业关系的性质及具体事项构成保密和专有的信息。对任何该等信息的披露将可能对双方造成竞争性损害。因此，任何关于甲方和/或乙方的成本、程序、货物的数量、种类、运送目的地、客户等其它详情或乙方获得的有关另一方的商业活动的信息任何时候都应该作为保密信息，未经该另一方事先明确表示书面同意，一方不得向任何其它第三人透露，否则构成违约，违约方应就所有由于其未能履行其在本条款下的义务而给另一方造成的损害、成本和费用向另一方做出补偿，受害另一方有权决定是否终止履行本合同。

　　（二）、本保密条款的保密期限为本合同后三年，并不因本合同的无效或撤消而终止。

　　六、合同的解除

　　本合同期满前，双方不得无故单方面解除合同。双方如遇特殊原因需提前解约，应提前三十日以书面形式通知对方。

　　八、法律适用及争议的解决

　　1．本合同的签署、生效、解释、执行、修改、终止应遵守中华人民共和国的法律。

　　2．在合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决，如协商不成，则提交合同签定地点的人民法院裁决。

　　九、修改与补充

　　1．本合同未尽事宜，双方可另行签定补充协议或附件，补充协议或附件作为合同的组成部分，具有同等法律效力。

　　2．本合同的任何修改或补充均应得到双方的书面确认，并自双方授权代表签字盖章之日起生效。

　　3．在修改未获得双方书面确认前，本合同的条款仍然有效。

　　十、其它

　　1．本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　2．本合同有效期为一年。双方在合同到期时均无终止意向的，则本合同自动顺延一年。

　　3．本合同终止后，双方应继续履行合同终止前合同约定的双方尚未履行完毕的一切责任和义务

　　4．本合同附件为合同不可分，割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　5．本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

设计合同篇5

　　甲方：_________

　　乙方（承载方）：_________

　　双方合作事宜：_________

　　秉承相互信任的合作理念，通过初步沟通达成一致协议：

　　一、具体合作项目内容：_________

　　二、项目费用：

　　设计费：_________

　　单价：_________

　　数量：_________

　　总价：_________

　　（其中不含拍摄费，拍摄费按照平均每张片为200元/张，采用135专业相机，专业灯光摄影师拍摄）

　　三、付款方式：

　　付款方式、合同签定付项目总额的50%，即_________元

　　数码输出小样确认后，菲林输出前支付项目余款。

　　四、双方权利及义务：

　　1、甲方权利：

　　1）甲方有权对乙方的设计提出建议和想法，以使乙方的设计符合要求

　　2、甲方义务：

　　1）甲方有义务按照合同中所协商的条款支付费用

　　2）甲方有义务积极配合乙方的工作并为乙方提供相关详细资料

　　3、乙方权利：

　　1）乙方有权要求甲方提供相关资料供乙方设计所需；

　　2）乙方有权要求甲方按照合同支付约定的款；出现甲方拖款现象，结算时甲方需按照每天0.5%的合同总额支付乙方滞纳金。

　　3）乙方对所设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项前不得使用该项目中的一切作品；

　　4、乙方义务：

　　1）乙方应按照双方所讨论的'结果按时并保证质量完成相关设计项目；

　　2）乙方应按照合同约定的时间完成设计项目

　　五、违约责任：

　　1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的款无权要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用；

　　2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退还给甲方；

　　3、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应当友好协商解决，协商不成，甲乙双方任何一方均可向_________仲裁委员会提出仲裁解决。

　　本合同一式两份，自双方签字盖章之日起生效，甲乙双方各持一份，均具有同等法律效力。

　　甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________

　　授权代表人（签字）：_________ 授权代表人（签字）：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　传真：_________ 传真：_________

　　签订日期：_________年___月___日

设计合同篇6

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　资质等级:

　　甲乙双方根据我国法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装修合同，具体条款如下：

　　1、工程概况：

　　2、工程名称地点承包范围承包方式承包内容

　　3、工期

　　4、工程质量标准：

　　5、工程造价：

　　6、付款方式：合同生效后，甲方下列方式直接向乙方支付工程款：

　　7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日后如

　　未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表九：工程结算单)并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

　　8、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

　　9、违约责任

　　1)、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给

　　对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的5%为违约金。；

　　2)、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；

　　3)、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿

　　对方相应的经济损失；

　　4)、甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；

　　5)、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；

　　6)、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；

　　10、合同争议的解决方式

　　双方发生争议协商解决不成时，按下列第__________种方式解决：

　　1.向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；

　　2.向合同签订地人民法院起诉。

　　11、其他具体规定

　　1)、因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的`________________地点，

　　甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)__________元(此费用不在工程价款内)；

　　2)、施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后，

　　甲方负责提供新锁_____把，由乙方当场负责安装交付使用。

　　3)、施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_________点_______分至______点_______分；下午_________点_______分至______点_______分。

　　12、附则

　　1)、本合同由甲、乙双方直拉签订，合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字

　　(盖章)后生效。

　　2)、本合同签订后工程不得转包。

　　3)、合同履行完后自动终止。

　　4)、本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(签字)：

　　乙方代表(签字)：

　　签约日期：年月日

　　签约地点：

　　合同附件：

　　附件一：装饰装修工程施工项目确认表

　　附件二：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表

　　附件三：家庭居室装饰装修工程报价表

　　附件四：甲方提供装饰装修材料明细表

　　附件五：乙方提供装饰装修材料明细表

　　附件六：家庭居室装饰装修工程设计图纸

　　附件七：装饰装修工程变更单

　　附件八：工程验收单

　　附件九：工程结算单

　　附件十：工程保修单

　　装饰装修工程施工项目确认表

　　(附表一)

　　序

　　号施工项目居室1

　　平方米居室2

　　平方米居室3

　　平方米门厅

　　平方米卫生间1

　　平方米卫生间2

　　平方米阳台

　　平方米厨房

　　平方米zz

　　四、装饰作法

　　1.涂料2.塑料墙裙3.木踢脚4.砖踢脚5.塑料踢脚6.窗帘盒7.暖气罩8.木质阴角线9.石膏阴角线10.包门套11.包窗套12.包门13.现制门14.现制窗15.现制吊柜16.现制地柜17.现制落地柜18.包管道19.暖气移位20.管道改线21.供电改线22.作防水23.灯具安装24.洁具安装25.油烟机安装26.排风扇安装27.热水器安装28.洗手盆安装29.洗菜池安装30.拖布池安装31.防盗门安装32.铝合金门窗33.挂镜线34.饰物、镜子35.甲方代表(签字)：乙方代表：(签字)：

　　家庭居室装饰装修工程报价单

　　金额单位：元

　　序号装饰内容及装饰材料

　　规格、型号、品牌、等级数量单位单价合计金额

　　甲方代表(签字)：乙方代表：(签字)：

　　甲方提供装饰装修材料明细表(附表四)

　　金额单位：元

　　材料名称单位品种规格数量单价金额供应时间供应至的地点

　　甲方代表(签字)：乙方代表：(签字)：

　　乙方提供装饰装修材料明细表

　　金额单位：元

　　材料名称单位品种规格数量单价金额供应时间供应至的地点