【合集】设计合同15篇
现今很多公民的维权意识在不断增强,关于合同的利益纠纷越来越多,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?以下是小编为大家收集的设计合同,希望对大家有所帮助。

设计合同1
园林景观设计合同
工程名称:_______________________________
工程地点:_______________________________
合同编号:______________________________
设计证书等级:__________________________
发包人:________________________________
设计人:________________________________
签订日期:______________________________
发包人:________________________________
设计人:________________________________
发包人委托设计人承担_______________________________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:
1、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
2、建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
第五条本合同设计收费估算为___________________________元。设计费支付进度详见下表。
说明:
1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后,定金抵作设计费。
第六条双方责任
发包人责任:
1、发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时问内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
2、发包人提交上述资料及文件超过规定期限____天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限____天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
3、发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。
4、发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
5、发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。
6、发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
设计人责任:
1、设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的.设计资料,并对其负责。
2、设计人采用的主要技术标准是:
3、设计合理使用年限为_____________________年。
4、设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
5、设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
6、设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任:
1、在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
2、发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过3____天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.1条规定支付设计费。
3、设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的_____________________%。
4、由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
5、合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。
第八条其他
1、发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
2、设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。
3、本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
4、发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。
5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
7本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
8、本合同一式_________________份,发包人___________________份,设计人______________份。
9、本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
10、本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
11、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
12、其它约定事项:
发包人名称:设计人名称:____________
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
住所:住所:____________
电话:电话:____________
传真:传真:____________
开户银行:开户银行:____________
银行帐号:银行帐号:____________
设计合同2
甲方姓名:________
身份证号:________
工程地址(详细地址):________________
联系方式:________
联系电话:________
邮箱:________
乙方姓名:________
联系电话:________
邮箱:________
经双方协商,依据《中华人民共和国民法典》以及《中国建筑装饰协会文件》中装协等相关文件规定,就甲方房屋装修装饰设计事宜,签订本合同,并共同履行。
第一条、设计收费
套内面积(建筑面积乘以0.85为套内面积)100平方米以内,设计收费为______元/套,超过100平米,每超过1平米增加______元。
第二条、合作过程及付款方式
乙方接受甲方委托邀请后,乙方应根据甲方提供的住宅建筑平面图(必要时应进行现场沟通),并结合甲方所提供的需要求办理如下事宜:
1、提出平面布置方案建议。
2、建议适合装修风格。
3、双方协商签订《装修装饰设计合同》。
(1)、合同签定后,甲方付设计订金______元。然后乙方上门详细测量。
(2)、初步设计方案由甲方确认修改后,甲方支付至总设计费 50%(含之前订金),计人民币______元。然后乙方进行后续全套平面设计图绘制工作。
(3)、乙方交付全部图纸,甲方对全套图纸图确认后,乙方进行现场施工交底,甲方支付至总设计费 80%;然后由乙方进行后续每周一次的施工跟进工作。竣工并协助完成验收后____日内,付清设计余款20%,计人民币______元。
(4)、乙方为甲方提供的最终电脑效果图,不允许修改,如需要修改,费用另议(______元/次/空间)。
第三条、初步方案平面图内容
1、方案封面:应包括方案名称、业主姓名、设计单位名称、设计师姓名、日期;
2、 原始平面测绘图:详细标明窗台高度、窗户高度、门高、层高、空调孔位置,暖气位置、对讲机位置、上下水位置、强弱电箱位置、煤气表位置、顶部下水管高度。
3、墙体改造定位图:需要表明房间名称,新砌墙体需文字表明使用何种材料,要详细标出改造墙体的细节尺寸,以便施工。
4、平面布置图:表明房间名称,空间家具建议设计尺寸及家具名称,一切必须按实际比例绘制。
第四条、后续全套图纸内容
1、方案封面:应包括方案名称、业主姓名、设计单位名称、设计师姓名、日期;
2、设计说明:应包括方案名称、空间性质、使用面积、主要使用装饰材料、充分体现设计四元素;
3、原始测量图;详细标明窗台高度、窗户高度、门高、层高、空调孔位置,暖气位置、对讲机位置、上下水位置、强弱电箱位置、煤气表位置、顶部下水管高度。
4、结构拆除图;需要表明房间名称,拆除墙体需要详细标出拆除墙体的细节尺寸,以便施工
5、新砌墙体图;需要表明房间名称,新砌墙体需文字表明使用何种材料,要详细标出改造墙体的细节尺寸,以便施工。
6、平面布置图;一切必须按实际比例绘制。
7、家具尺寸图:表明房间名称,空间家具建议设计尺寸及家具名称。
8、家具材质建议图:表明家具类型及选材
9、地面布置图:表明房间名称,地面设计建议使用材料名称及规格。
10、天花布置图;一切必须按实际比例绘制。
11、天花尺寸图:标注详细,便于施工。
12、天花材质说明图:必要时绘制天花大样图
13、顶面灯具定位图:
14、电源插座参考布置图:需要现场三方(业主、设计师、工长或水电工)定位。
15、照明开关参考布置图:需要现场三方(业主、设计师、工长或水电工)定位。
16、弱电位置参考布置图:需要现场三方(业主、设计师、工长或水电工)定位。
17、水路走向参考图:需要现场三方(业主、设计师、工长或水电工)定位。
18、暖气定位参考图:需要现场三方(业主、设计师、工长或水电工)定位。
19、立面图(设计施工墙的立面图、现场制作的家具立面图)
20、三维效果图(四张之内,因甲方要求,每增加一张效果图,甲方支付乙方______元。)
第五条、完成设计日期的约定
1、乙方从______年____月____日起(实际测量第二天算起),在7日内向甲方提供初步设计方案图;
2、双方在约定时间内由甲方确认初步设计方案图后,乙方在10日内向甲方提供后续深化设计方案图。
3、深化设计方案图确定后在没有其它变动的情况下,乙方在10日内完成效果图制作。
第六条、甲方责任
1、如期向乙方提交设计所需的资料(提前两天约乙方到现场进行实地测量,并提供物业认可的房型图、结构平面图、意向参考效果图等),并保证所提交资料质量达到装修装饰设计要求。
2、按约定的日期和数量付给乙方设计费。
3、本装修装饰所需材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。
4、在甲乙双方确认设计服务内容由甲方会签后,甲方如需变更已确认内容,需填写由乙方所提供的设计变更单,并支付返工成本(费用400元/点位)。
5、乙方接受甲方委托后,对甲方指定的.住宅工程绘制设计图系履行本合同的行为和工作成果,甲方表示尊重。
第七条、乙方责任
1、如期向甲方提供本合同规定的设计图。
2、保证设计图的质量符合甲方的装修装饰工程使用要求。
3、本合同签订后乙方不得转包甲方委托的住宅工程设计。
4、乙方向甲方提供后期服务,(包括工地交底,前期主材配色,后期家具挑选等软装配饰等共计不少于五次施工跟进)。
第八条、违约责任
1、由于甲方原因中途终止设计,则甲方所付的所有设计费将不退还,同时不得带走设计图纸。
2、由于乙方原因中途终止设计,乙方应退还甲方所付的所有设计费。并给予甲方经济赔偿(设计费总额的5%)。
3、乙方转包本合同工程设计,则应退还全部设计费。并给予甲方经济赔偿(设计费总额的10%)。
第九条、本合同需经甲乙双方签字后有效,本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。
第十条、本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部设计图及后续跟进服务结束,甲方按本合同规定付清全部设计费之日起,终止本合同关系。
第十一条、本工程项目设计方案乙方有属名权,项目施工完成、软装配置好后,经协商甲方同意后,乙方方可上门拍照。
第十二条、本合同甲乙双方履行完毕后自动终止。
第十三条、本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,可采取以下方式解决:
1、向消费者委员会申请调解;
2、向当地人民法院起诉。
第十四条、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。.本协议附件视为协议的一部分,具有同样法律效力。
第十五条、只进行硬装设计,即空间利用及美化设计,收费标准每平米减15元,需要在其他给定条款中注明。
第十六条、其他约定条款。
________________________
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:___________________________
传真:_______________________ 传真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
设计合同3
发包人:__________(以下称甲方)
承包方:__________(以下简称乙方)
甲方委托乙方承担__________(项目名称)工程设计,为明确双方责任和义务,本着公平公正的原则,经双方友好协商,一致拟定以下合同条款,并要求双方共同遵守。
第一条 本合同签订论据
1.1《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条 设计依据
2.1甲方给乙方的委托书或设计中标文件
2.2甲方提交的基础资料
第三条 合同文件的优先次序构成合同的文件可视为是能互相说明的,如合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序判断:
3.1合同书
3.2中标函(文件)
3.3甲方要求及委托书
3.4投标书
第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)甲方向乙方提交的有关资料/文件及时间:乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点、时间:
4.1如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概述算设计费。工程建设其间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。
4.2如果上述费用为估算设计费。则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算设计费。工程建设其间如遇概述算调整,则设计费也应做相应调整。
第五条 支付方式
5.1本合同生效后三天内,甲方支付给乙方设计总额的%,计______万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。
5.2本合同设计费为乙方提交设计文件后三天内,甲方支付给乙方设计费总额的_______%,计______万元之后,甲方应按乙方所完成的施工图工作量比例,分期分批向乙方支付总设计费的______%,计______万元,施工图完成后,甲方结清设计费,不留尾款。
第六条 双方责任
6.1甲方责任
6.1.1甲方按本合同第五条规定的内容,在规定时间内向乙方提交基础资料及文件,并对其它完整性,正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,乙方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;甲方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,乙方有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料修改较大,以致造成乙方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同),重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。在未签订合同前甲方同意,乙方为甲方所做的各项设计工作,甲方应支付相应的设计费。
6.1.3在合同发行其间,要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
6.1.4甲方必须按合同规定支付定金,收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金,乙方有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。
6.1.5甲方应按合同规定的金额和日期向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且乙方 提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,甲方均应支付应付的设计费。
6.1.6甲方要求乙方比合同规定的时间提前交付设计文件时,须征得乙方同意,不得严重背离合理设计周期,且甲方应支付赶工费。
6.1.7甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作,生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
6.1.8设计文件中选用的国家标准图,标准图及地方标准图由甲方负责购买解决。
6.1.9甲方应承担本项目来乙方办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。
6.2乙方责任
6.2.1乙方应按国家规定和合约规定的技术规范,标准进行设计,且不涉及原土建结构的改造,乙方不承担由此引出的合部责任;按本合同第六条规定的内容,时间及份数向甲方交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外),并对提交的设计文件的质量负责。
6.2.2设计合理使用年限为年。
6.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项目的设计 联络工作。
6.2.4乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充,由于乙设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的'设计费。
6.2.5合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还发包人(甲方)已支付的定金。
6.2.6乙方交付设计文件一,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要的调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向甲方及施工单位进行设计交底,处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,乙方仍负责上述工作,可按所需不工作量向甲方适当收取到咨询服务费,收费额由双方商定。
第七条 保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改,复制或向第三人或用于本合同项目外的项目,如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第八条 仲裁
本建设工程设计合同发生争议,甲方与乙方应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事 人又未达成仲裁书面协议的,可向项目所在地人民法院起诉。
第九条 合同生效及其他
9.1甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另得签订技术咨询服务合同。
9.2乙方为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
9.3本工程项目中,乙方不得指定建筑材料,设备的生产厂或供货商。甲方需要乙方配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由甲方承担。
9.4甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务,另得签订协议并支付费用。
9.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
9.6本合同双方签字盖章即生效,一式______份,甲方______份,乙方______份。
9.7本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定义务后,本合同即行终止。
9.8双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
9.9未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同有同等效力。
甲方(公章):__________ 乙方(公章):__________
法定代表人(签字):__________ 法定代表人(签字):__________
__________年__________月__________日 __________年__________月__________日
设计合同4
委托单位:(以下称甲方)
勘测单位:(以下称乙方)
根据甲方要求及国务院《建设工程勘察设计合同条例》及交通部令xx年第xx号文办法的《公路建设市场管理办法》规定,经甲乙双方共同协商,签订 至 公路施工图勘察设计合同如下,以资共同遵守。
一、建设地点与规模
路线起点位于 ,经 ,终于 ,路线全长约 公里。
二、技术标准及测设要求
(一)严格按照交通部颁发的《公路工程技术标准》及有关规范、规范的要求进行勘测设计,确保设计质量。设计速度采用 公里小时,对局部地形复杂地段,可采用 公里小时。
(二)全线桥涵等人工构造物设计荷载为公路-Ⅱ级:大、中、小桥及明函与路基同宽,桥梁不设人行道,仅设钢筋混凝土防撞栏杆;设计洪水频率:大、中桥1100,小桥涵及路基150。
(三)平纵面线型设计,应贯彻在旧路的基础上提高技术标准的旧路改建原则,尽量减少占用农用地,并合理运用技术指标。
(四)全线路基宽度为9米,路面满铺。
(五)全路段采用沥青混凝土路面,面层厚7厘米。
(六)对加宽利用的桥梁,应充分调查旧桥及旧桥面结构的现状,需加固的应提出相应的加固措施,并计算其工程量一并纳入工程预算中。
(七)对于老路改建加宽路基的路段,施工期间维护交通应提出合理、经济、可靠的方案,要特别注意新旧路基的衔接,并严格按《公路路基设计规范》进行设计。
三、提交设计文件时间及数量
(一)要求于 年 月 日前提交全套设计文件(含预算)。
(二)施工图和预算甲组文件各8分,乙组文件及施工资料(路基横断面图、路基设计表、涵洞布置图、路基土石方数量计算表、公路勘测定界图)各4份,其中平面图、公路勘测定界图采用蓝图。
(三)设计文件要求按 境、 境单独出版,装订成册,其中预算甲组文件应予以汇总。
四、取费标准及付款办法
(一)本工程项目按国家物价局、建设部价费字第375号文通知及其颁发的《工程勘察收费标准(修订本)》、《工程设计收费标准(第一册)修订本》执行并结算。
本路段地形类别定为 类,鉴于本设计为勘察设计,因此,测量费考虑一次定测系数(即1.5)。
动用钻机进行路线及桥位工程地质钻探,按《工程勘察收费标准》中有关工程地质勘察收费标准另行计费。
甲方负责的一至七项勘察施工准备费按路线、桥梁勘测费及地质钻探费之和的10由乙方包干使用。
(二)本工程测量及设计费用估算为 万元,此数额仅作掌握预付款及测设进行拨款的依据,待设计工作完成后,根据实际完成工作量及上述单价、计算办法结算勘测设计费用。
(三)分期付款办法
1、合同签订后20天内甲方向乙方支付合同估算费总额的30%,计 万元作为定金,结算时抵作测设费。
2、施工图设计作业通过验收后15天内甲方付给乙方设计进度款 万元。
3、乙方提交全部文件经审核且乙方已根据审核意见修改完善后,甲方将在30天内,按实际完成工作量及计费标准付给乙方总测设费的80%,余下的20%留待工程交工后支付。
五、双方职责
(一)甲方职责
1、委托当地政府及有关部门协助乙方处理外业勘测工作中发生的与地方有关的事宜。
2、接到乙方报告具备验收条件时,及时组织外业测量验收。
3、按本合同规定按时支付测设费。
(二)乙方职责
1、按甲方提出的技术标准和交通部颁发的现行标准、规范、规程及规定,按施工图设计深度要求,精心勘测、确保测设质量。
2、外业工作结束后,及时通知甲方组织验收。
3、应根据设计文件的审核意见属于乙方责任的应及时修改、完善设计。
4、乙方在进行上述3项所规定的职责时,不另向甲方收费。
5、负责对设计保密,未经甲方许可,不得向任何单位和个人提供设计文件或泄露文件内容。属乙方泄露,除追查责任外,并扣罚泄露项目设计费的10%。
6、负责外业勘测成果验收会议所发生的`一切费用。
7、工程实施过程中,负责设计的后期服务工作。
六、违约处理
(一)甲方违约
1、甲方若中途撤销合同,除应支付已完成部分测设费外,并以已付的定金赔偿乙方损失。
2、路线方案经甲方或甲方上级部门审定后,甲方要求改变方案时,除付给乙方已完成部分的测设工作量的测设费用外,修改部分另付测设费,提交设计文件时间也相应顺延。
3、不能按时付款,没推迟10天罚逾期金10000元。
(二)乙方违约
1、乙方中途撤销合同,应向甲方双倍返还定金。
2、由于勘测设计不周造成返工,应由乙方自行负责完善勘察设计,并按一下条款处理:
(1)测量误差大而造成质量问题,导致设计变更超出相应部分工程预算1%以上时,每超1%扣除相应部分设计费的10%。
(2)征地拆迁超出预算的5%以上时,每超过1%扣除设计费的1%。
(3)地质钻探资料不准确导致设计变更超出相应部分工程预算1%时,扣除设计费2%;提供虚假地质资料造成工程竣工后的安全责任事故的,全部扣除质量保证金,并视情节严重情况,依照国家有关法律追究刑事责任。
3、非甲方责任不能按时交付文件,每推迟10天罚10000元。
七、其他
(一)本合同有效期为:从签订之日起,至双方履行完毕合同规定的一切权利和义务为止。
(二)双方在执行合同过程中发生纠纷时,应及时协商解决,如协商不成,可报县交通局调解,如仍有异议,可向国家规定的合同管理机构申请调解或仲裁。
(三)本合同未尽事宜,参照国务院颁发的《建设工程勘察设计合同条例》及建设部、国家工商行政管理局1996年7月25日颁布的建设(1996)号文中得条例。
(四)本合同一式 份,双方各执 份,分别送呈各方主管部门存查。
甲方: 乙方:
代表签字: 代表签字:
年 月 日 年 月 日
设计合同5
委托单位:______________(以下简称 甲方)
承担单位:______________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计管理条例》、原电力工业部《关于提高电力工程管理水平、落实工程合同制的若干意见》和《河南电网基本建设管理办法》(试行)等有关规定,甲方委托乙方承担_________________10kV输电线路工程施工图_设计工作,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:____________________10kV输电线路工程
2.工程地点:_________________
3.设计项目内容:10kV输电线路工程施工图设计
二、设计项目依据:
1.国家有关政策、法令、法规及行业现行有关设计标准、设计规范;
2.甲方与_______________供电公司签订的供电方案协议;
3.甲方提供的设计要求及相关资料。
三、设计进度:
合同签订及提供完整的资料后二十个工作日内完成电力施工图设计。
四、设计文件份数:
乙方提供经供电局审核合格的施工设计图纸:1份(套),并提供电子版图纸。
五、甲方责任:
1.甲方应尊重乙方根据国家或行业有关标准、规定进行设计工作的权利,不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求;
2.甲方应在签署合同同时向乙方提供开展设计工作所需的基本资料,并对提供资料的可靠性负责,如果甲方推迟提供或提供的资料不满足设计要求,乙方则相应推迟设计进度;
3.维护乙方设计文件成果,不得擅自修改,不得转让给第三方重复使用;
4.按合同规定如期支付设计费;
六、乙方责任:
1.按照本合同约定内容,根据国家和行业相关规范标准,力求科学经济,合理节约的原则,开展设计工作并对设计质量负责;
2.按合同如期交付设计文件,参加甲方主持有关工程设计协调配合会议;
3.对由甲方提供的基础资料,未经甲方同意不得向任何第三方提供;
4.应配合施工,进行设计技术交底,负责设计变更。
5.设计文件确保通过当地供电公司客户服务中心审查合格。6.提供设计企业资质证明文件。
七、设计收费及支付办法:
1.设计收费按国家发展计划委员会、建设部制定的《工程勘察设计收费管理10kV供配电工程设计合同
规定》收取,优惠后的设计费经双方商定后为工程总造价的2.698%,工程总造价为_____________万元(依据项目初步设计批复的工程概算书),得出合同总价为_____________元。
2.自本合同签订后5日内甲方应预付合同额的30%作为定金,设计文件通过当地供电公司客户服务中心审查合格后支付设计费总额的.50%,工程竣工通过供电局验收正式送电以后支付剩余的20%.每次付款前乙方需提供合同约定的相关资料。
3.乙方需在甲方每次支付费用前提供发票及相关材料。
八、违约责任:
1.除不可抗力因素外,甲方违约合同无权要求乙方返还定金;乙方违约合同则双倍赔偿定金。
2.参照《建设工程勘察设计管理条例》有关违约条款,违约方应承担的相应经济责任。
九、解决争议的方法:
当甲乙双方因合同发生争议时,双方应通过友好协商解决。协商不成时,可向合同履行地有管辖权的法院提起诉讼。
十、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。与之签订的有关补充协议与本合同具有同等法律效力。
十一、合同有效期与份数:____________
本合同一式捌份,甲方陆份、乙方两份,经双方签字并加盖公章之日起生效,交付设计文件、双方结算费用后自动终止。
十二、合同签署:____________
甲方(公章):_________乙方(公章):__________
法人代表(委托代理人):________法人代表(委托代理人):_________
电话:___________电话:___________
开户行名称:______________
账号:______________
日期:_______
设计合同6
甲方: ___________________________
乙方:____________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及其他法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就广告制作达成如下协议:
第一条 具体内容
以甲方广告设计制作要求(订购单)为准。
第二条 合同期限
合同期________年____________年__________月________日至____________年__________月________日。
第三条 付款方式
乙方须于当月_____日与甲方核对本月广告制作清单,甲方必须于每月_____日前支付上月广告所发生款项,绝不允许以任何借口推诿。
第四条 双方责任
(一) 甲方责任:
1.甲方须及时提供乙方广告设计制作及发布所需的文件资料,且其内容须根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及其他法律、法规之规定,否则因此引发的一切责任乙方概不负责且拒绝发布。
2.甲方须按时验收设计制作的广告产品,如因甲方所提供文件有误,由甲方负责,如因乙方制作出错,由乙方负责。
(二) 乙方责任:
1.乙方须按时按质按量完成任务,且派专人跟踪服务管理,东莞市区范围外相关费用(如运费)视情节另计。
2.每月对帐须提供合同、效果图、装饰发票及照片,保证相关广告物料制作的真实性及安装后售后服务。
第五条 违约责任
本合同有效期内双方均不得随意终止合同,若甲乙双方无故单方终止合同,则违约方须当月广告款项的______%赔偿给守约方。
如甲方不能按时支付当月广告款项,每逾期一天则乙方有权要求甲方按当月广告款项的______%滞纳金支付给甲方,乙方有权追讨有关法律责任,一切诉讼费用由甲方负责。
如乙方不能按时按质按量交货,甲方有权拒收及拒不支付相关款项。
第六条 其他
1.本合同未尽事宜由双方共同协商解决,并签订补充合同,补充合同与本合同不一致的',以补充合同为准,补充合同与本合同具有同等法律效力。
2.合作期间甲方代表确认的订购单及制作清单、合同属合同附件。本合同一式两份,甲、乙双方各持壹份,均具同等法律效力。
3.本合同自双方代表签字后即生法律效力。
甲方(盖章):____________________
乙方(盖章):____________________
____________年__________月________日
____________年__________月________日
设计合同7
甲方(委托方):_________
乙方(执行方):_________
为了使甲方_________,甲乙双方秉承相互促进,相互信赖的原则,经友好协商,达成如下协议:
一、合同内容和要求
整体品牌形象的塑造,内容包括:标志设计,整体形象、相关策划设计等。导入、执行、及手册的整理。
二、费用
推广过程中的其他当个项目策划设计费用另计(画册、海报、DM等)。
导入、执行及手册的整理:费用共计人民币¥_________元(大写:_________)(RMB)。
合同费用总计:人民币¥_________元整(大写:_________)(以上费用含印刷装订费,装订手册共计_________份)。
三、付款方式
1、本合同签订后,甲方即向乙方支付合同总费用_________%,即人民币¥_________元整。
2、标志通过即付项目总额的_________%,即人民币¥_________元整。
3、手册整理完成,印刷装订前甲方向乙方支付合同余款,即人民币¥_________元整。
四、双方的责任与义务
乙方应按甲方要求按质按量完成相关策划设计工作。
乙方需在规定时间_________年_________月_________日至_________年_________月_________日完成甲方公司手册的整理工作,并报予甲方签字认可。
甲方有责任全力配合乙方开展本合同所规定的工作,并根据乙方需要提供相关资料。
因版权、文责所引发的法律责任,经济纠纷全部由甲方承担。
五、产权约定
1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方可将作品著作权转让给甲方(需另行签订转让合同)。
2、甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。
3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的`作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
六、违约责任
本合同签订后,甲乙双方均应全面的履行本合同。
因策划是乙方智力成果整体的体现,其工作特点并没有明显的阶段性,乙方在开始着手策划时就已经在全面的履行合同,鉴于此,甲方承诺如提前终止合同,仍承担向乙方支付全部合同款的义务(甲乙双方一致同意终止的除外)。
乙方如违约提前终止合同,所收取的费用应全部退还甲方。
合同附件为本合同一部分,本合同壹式肆份,自双方签字盖章之日起生效,甲方执贰份,乙方执贰份,具有同等的法律效力。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
设计合同8
住宅装饰设计合同
一、合同双方
甲方:(委托方)_________(以下简称“甲方”)
乙方:(设计方)_________(以下简称“乙方”)
二、合同背景
甲方拟对其所拥有的_________(以下简称“项目”)进行装修设计工作,为此邀请乙方为其提供相关设计服务。
三、服务内容
1.乙方的主要服务项目是根据甲方的要求,制定详细的住宅装饰设计方案。
2.乙方应在规定的时间内提供含有住宅装饰设计方案的文件和资料,并根据甲乙双方的意见进行相应的修改。
3.甲乙双方应在协商一致后签署正式的住宅装饰设计合同,明确装饰设计工作的具体内容和规范。
4.乙方应向甲方提供住宅装饰设计的'成果,并严格遵守相关无形资产保护法律法规。
四、合同价款
1.甲方将按双方协商的价格支付装饰设计费用。
2.如在甲方签订正式住宅装饰设计合同前,乙方为甲方提供的住宅装饰设计部分涉及著作权争议,乙方应暂停设计工作,双方应妥善处理相关事宜。
五、合同期限
1.本合同自甲乙双方签署之日起生效。
2.本合同有效期为一年,除非双方协商一致,延长一年以上,否则应在有效期届满前结束。
六、合同终止
1.如乙方无故失约,甲方有权单方面提前终止合同。
2.甲方提前终止本合同,应支付乙方已完成的装饰设计费用。
七、不可抗力
因火灾、水灾、地震等自然灾害或涉及国家安全、政策调整等政策性风险原因造成合同无法履行时,双方不承担违约责任,并需要努力协调解决相关问题。
八、争议解决
因本合同引起的一切争议,双方协商不成的,向互相完全信任的仲裁机构提交仲裁。
九、附则
1.本合同经甲乙双方签字,盖章后生效。
2.本合同一式两份,甲乙双方各持一份原件。
3.本合同的修改或补充需经甲乙双方协商同意并签署书面协议后生效。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
设计合同9
委托方:(以下简称______)
设计方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:
一、工程概况:
1.工程地点:
2.建筑面积:
3.使用性质:
4.房屋结构:
二、设计程序:
1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积2元2计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)2元2计取,设计费总计元。
2.设计协议签订后,即由_________与乙方方案设计定金为总设计费的%,即元。
3.乙方在收到______提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由______审阅。
4.在______确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的%元后,乙方在天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图一张),立、剖面图等。
5.施工图由______负责确认,确认后______在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的%元。
6.______如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图元___)。现______要求绘制部位效果图张,总计元。
7.施工图由______签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。
8.其它约定:
三、双方责任:
______责任:
1. ______保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。
2.在合同履行期间,______要求终止或解除合同,______应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还______已付的定金;已开始设计的,______应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
3.事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途______提出2次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。
4.对未经______确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。
5.施工中,______要求更改设计图纸必须经乙方同意。如______修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而______执意要改的',其一切后果均由______自负。
6. ______有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,______对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。
7.负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。
8.凡______在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为______对设计图纸的签收和确认。
乙方责任:
1.乙方按本合同约定向______交付设计文件。
2.乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。
3.合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。
4.乙方负责向______施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。
四、其它:
1.本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的形的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。
2.凡本设计在实施前______或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。______或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。
3.如本设计项目非本公司施工的,由于______所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的,____区内______应支付乙方元次的外出费,____区外______应支付乙方元次的外出费,______承担交通费及旅差费。
4.对______有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如______要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。
5.本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请____市____区人民法院解决。
6.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
7.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。
______名称(签字盖___):乙方名称(盖___):
______代表:法定人:
电话:代表人:
现地址:
邮编:
签订日期:
设计合同10
发包方(以下简称甲方):______________
委托代理人(姓名):______________
联系电话:______________
承包方(以下简称乙方):______________
法定代表人:______________
联系电话:______________
公司帐号:______________
委托代理人:______________联系电话:______________
根据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、法规的规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方委托乙方进行装修项目设计事宜双方达成如下协议:
第一条:项目概况
1、项目名称:______________。
2、项目地点:______________。
3、项目建筑面积:______________。
第二条:本合同设计服务范围
1、本项目的平面布局图、天花图、立面图、立体图、剖面图、效果图、概念照片、选色、材料选择、家私选择、灯饰及摆设选择设计等;审核承建商及供应商之放样图及加工图,并配合其他各类工程师及顾问作综合设计把关。
2、上述设计不包括:A建筑设计及影响到建筑结构本身的设计修改。
B有关任何送政府行政部门报批图。
C建筑设计、物料设计及其他室内设计以外的工作。
3、整体软装方案及产品提供(在开工一个周内乙方提供整体软装方案,经甲方审核通过后,乙方做出软装报价,甲方有权核价并议价,经双方达成共识后,另行签定软装代购合同。(软装配饰设计方案,包括本项目的家具、灯具、装饰画、装饰品、餐具及杯具的款式及色彩搭配等。)
第3条:设计服务阶段:
阶段一:整体方案设计
1、配合建筑设计院,完善项目外观及平面(乙方派专业人员对设计院给出的平面进行深化及优化,对设计院给出的外观方案进行评审及建议);
2、乙方向甲方及投资方再次确认有关项目的具体要求及定位,由乙方负责提供室内设计概念照片或图纸供甲方参考和商讨设计概念方向。
3、乙方负责提供初步设计概念及方案设计。包括完成项目分析定位、平面功能布局图、部份效果透视参考图,以供甲方和投资方商讨确定。
阶段二:整体方案深化设计
1、经甲方确定方案设计后,乙方进行详细平面及效果透视图(所需角度由乙方从专业的角度确定)设计及修改;制作立面图、剖面图;对顏色、建材用料及家具等作出建议及提供不同的选择,至完成全部效果方案的深化设计。
阶段三:整体方案施工图深化设计
1本案含()不含():施工深化设计说明12本案含()不含():立面图
2本案含()不含():建筑外观深化设计施工图13本案含()不含():节点放大图
3本案含()不含():平面尺寸图14本案含()不含():材料表
4本案含()不含():墙体打拆及新建图15本案含()不含():给排水图
5本案含()不含():家具布置图16本案含()不含():强电图
6本案含()不含():地材配置图17本案含()不含():弱电图
7本案含()不含():天花图18本案含()不含():消防图
8本案含()不含():灯具定位图19本案含()不含():空调定位图
9本案含()不含():天花尺寸图20补充
10本案含()不含():天花材料配置图21补充
11本案含()不含():开关插座图22补充
23、注:其中(空调、弱电、消防等)不含在乙方的工作内容中时,乙方为各专业工种的施工方提供优化过的CAD平面图做为参考图,在各专业工种的施工方做出方案设计后乙方派专业设计人员给予配合指导;
24、在甲方做预算时乙方负责答疑及相关资询工作。
阶段四:施工阶段
1、乙方派1名主创设计师、1名客户经理跟进指导施工,以保证设计的要求。
2、在整体装修项目开工后三天内乙方主创设计师根据施工方的施工计划制定出合理的现场设计跟进计划,并按计划到现场配合指导施工以确保施工按照设计图纸顺利进行(如施工方或甲方因项目现场的原因需现场总监临时到现场时,需提前24小时与乙方联系,乙方在接到通知后48小时内到达现场)。
3、乙方在施工期间,协助回答承包商及材料供应商对设计要求的咨询,协助检查各批加工图、放样图、产品试验报告及各批、各种材料样品等。
第四条:本项目的设计时间
1、第一阶段完成时间:______________个工作日,开始时间为:第一阶段款项到帐后的第一个工作日。
2、第二阶段完成时间:______________个工作日,开始时间为:第二阶段款项到帐后的第一个工作日。
3、第三阶段完成时间:______________个工作日,开始时间为:第三阶段款项到帐后的第一个工作日。
4、如因甲方原因导致项目设计延误的,设计时间相应顺延,但甲方仍应按上述时间节点向乙方按协议约定支付相关设计费用。
第五条:设计收费标准:
1、乙方提供上述室内设计服务,向甲方收取设计费用按建筑面积每平方米元计价,建筑面积暂估约为平方米,即设计总价合计为:(¥:元)人民大写:)。
2、面积计算方式以:整体规划设计图中所涉及的建筑面积实际测量为准。
3、在施工图全部完成后,双方以实际发生的建筑面积计算设计总价。双方另行签定的补充协议或变更签证与币(本合同具有同等法律效率。
4、若以上某一阶段完成后,甲方更改要求而造成设计返工,乙方向甲方收取额外设计费用。金额经双方协商同意后乙方继续进行工作。
5、附加服务
A、除乙方所需作设计讲解及复制给甲方作存档的图以外,一切政府部门、测量师、承包商、分包商等所需要的图纸打印费不包括在此合约內。但包括提供3份图纸给甲方(其中一份为精装本,一份为普装本,1分为VCD记录盘)。其他图则复印费將按外发成本加15%另行收费。
B、不包括一切有关向政府行政部门报批时所需的费用。
C、我公司的图纸均会盖上我公司的出图章,但不包括一切有关政府相关部门报批时所需的其他费用。
D、以上费用已包括现场全程跟进的技术指导费用,但不包括昆明市XX以外技术人员到现场所需的往返车费、过路费、住宿费及餐食费。
E、以上价格为含税价,税率为合同总价的8.7%,在项目完成时乙方向甲方提供全额发票,甲方向乙方结清相关费用。
6、甲方必须对乙方此项目所给出的价格保密,保密对像为甲乙双方以外的'任何人。
第六条:付款方式
1、总项目付款方式:合同签订后,甲方按下表付款给乙方:
付款时间付款百分比付款金额
第一阶段开始前合同总价的35%=合同总价*35%
第二阶开始前合同总价的30%=合同总价*30%
第三阶段开始前合同总价的30%=合同总价*30%
第四阶段开工交底完成合同总价的5%=合同总价*5%
第七条:甲方责任
1、甲方应向设计方提供设计所需的经政府相关部门或具有相关资质机构批准的相关技术资料及项目本身准确的建筑峻工图。
2、甲方收到乙方提交的各阶段相关设计文件后,甲方需现场填写乙方提供的签收函,及时组织好有关图纸的审核工作,在三个工作日内对设计文件进行确认并签字或当相关设计文件需要修改时对设计方工作给予书面明确指示,如出现甲方三个工作日后向乙方书面回复或无回复则视为甲方已认可相关文件或相关图纸。
3、按合同约定向乙方付款,如甲方未按合同约定按时向乙方付款时,若收到乙方按本合同有关条款发出的收费通知单后,甲方在三个工作日内应按时向乙方支付合同约定的相关设计费用,否则应承担相应的违约责任。
4、当甲方需到异地(非项目所在地)考查、采购(主、辅材)或家具饰品等需要设计师陪同时,设计师在该过程中发生的吃住及行程费用由甲方负责。
第七条:合同延期
1、如甲方因自身原因致使项目无法继续进行或无法正常进行,在乙方同意的情况下可以延期本合同,如因此给乙方造成经济损失的,甲方应赔偿乙方的所有经济损失。
第八条:有关知识产权
1、本设计合同所涉及的知识产权归甲方所有,前提是甲方已对乙方按合同支付了相应的费用。乙方不可将该项目的全部或大部分图纸和细则使用于其它项目,但可将部份图纸细节使用于其它项目,乙方可以采用部分图纸内容用于营销使用,甲方对此予以认可。
2、在甲方未对乙方按合同约定结清费用前,本设计合同所涉及的知识产权归乙方所有,甲方不得擅自使用。
第九条:违约责任
1、甲方应按本合同规定的设计费用金额和付费时间向乙方支付设计费,以甲方应付当日计,每逾期支付一天,甲方应承担应付而未付金额千分之5的逾期违约金。逾期超过5(五)天以上时(含本数),乙方有权暂停履行下一阶段工作,并书面通知甲方,由此造成的相关损失由甲方自行承担。
2、由于乙方自身原因,延误了按本合同规定的设计成果交付时间,每延误一天,从设计总价中扣除20xx元/天。
第十条:合同解除
1、在乙方完成本合同规定的所有工作内容,双方履行完成职责后,本合同自动失效。
2、甲方因项目立项取消或其它甲方无法控制的原因致使项目无法继续实施,在甲方要求的情况下,可以协商解除本合同。甲方除对乙方支付已做出的专业服务工作(当下所进行阶段及本阶段之前各阶段的相关设计费用)付设计费外不因此承担任何法律责任。
3、遇有不可抗力因素,如确实不能继续履行合同,经双方协商一致,可以解除本合同(其程序可参照《中华人民共和国合同法》)。
第十一条:仲裁条款
1、双方对本合同条款发生争议时,由双方协商解决;双方达不成一致意见时,提交昆明仲裁委员会进行仲裁,该仲裁委员会的裁决对双方均具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
2、甲乙双方在履行本合同时如发生争议的,应协商解决,如协商不成的可提交项目所在地人民法院诉讼解决。
第十二条:合同确认
1、本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效,正本一式三份:甲方一份,乙方二份,具有同等法律效力。
第十三条:其它约定
1、未经他方书面同意的情况下,任何一方不得将本合同转让给本合同外的任何人。
2、乙方在收到甲方的首次款项后才开始相关设计工作。
3、在设计中期甲方如需带走效果图,需将设计费用付清至合同总价的80%。
4、在平面方案、效果图方案经甲方确认后,乙方开始制作施工图,施工图完成后如因甲方原因需修改效果方案或平面方案导致相关施工图需修改时,甲方应根据图纸修改量补给乙方相关修改费用。具体费用又方另行协商。
5、本合同未尽事宜,双方可以补充协议予以规定,补充协议与本合同具有同等法律效力。如对本合同进行补充修改后与原合同内容有不一致之处,按修改并经批准后的最后生效文本为准。
6、乙方的设计必须严格遵守政府部门关于消防、环保等方面的强制性规定,如果因设计不符合相关规定而引起的设计修改,所涉及的所有费用由乙方自行负担。
第十四条:联络人
1、甲乙双方必须指定固定的联络人开展工作,乙方不得在合同实施过程中更换联络人,如必须更换时,必须书面通知,并说明具体原因并得到甲方同意才能履行工作;联络人必须提供15小时的随时联络(即早上7:30-晚上22:30手机畅通)配合并提供各种有效的联络方法。
甲方联络人:姓名:性别:手机:
乙方联络人:姓名:性别:手机:
2、甲乙双方的联络人负责与双方的联络工作及互相协调工作,并负责设计工作量计量及合同执行工作,同时负责各自的接待、组织考察和会议等工作,凡是执行本合同内容而必须开展的工作,均在联络人联络工作的范畴之内。
第十五条:本合同适用法律为中华人民共和国法律法规。
甲方签章:______________乙方签章:______________
甲方代表:______________乙方代表:______________
联系电话:______________联系电话:______________
签约地址:______________签约地址:______________
签约时间:______________签约时间:______________
设计合同11
委托方(甲方): 设计方 (乙方):
甲方委托乙方承担 装饰工程设计,经双方协商一致,签订本合同、
第一条 本合同依据下列文件签订:
1.1《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘查设计合同条例》、《建设工程勘查设计市场管理规定》和《省建设工程勘查设计管理办法》、
1. 2建设工程批准文件、
第二条 本合同中装饰工程设计项目的名称、地点、规模、投资、设计内
容及标准
2.1 工程项目的名称:
2.2 工程项目的地点:
2.3 工程项目的规模:
2.4工程项目的投资总额:
2.5 工程项目的设计内容及标准:
第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件
第四条 乙方向甲方交付的设计文件
第五条 设计费用及支付方法
5.1 甲方应支付本合同中装饰工程设计项目的设计费为人民币为 元、
5.2
5.2.1本合同生效时,甲方应向乙方预付设计费总额的 % ,
5.2.2 乙方交付全部平面与顶面施工图设计文件时,甲方应向乙方支付设计费总额的 % ,计 元、
5.2.3乙方交付全部施工图设计,完成以后5天内甲方应向乙方支付设计费总额的 〃% ,计 元、
5.2.4 施工图审核后,付清设计费的5%计 元整、
5.3 收费说明:
5.3.1 取费计算标准:设计单价为每平米人民币 元,本工程面积为 ㎡ ,设计总费用为 元、
第六条 双方责任
6.1甲方责任:
6.1.1甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或对提交资料作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充合同,重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费、
6.1.2在合同履行期间,甲方单方面提出解除合同的 ,乙方未开始设计工作,不退还甲方已付的设计费;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付、
6.1.3甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用,每逾期支付一天,应承担应支付设计费的千分之二的逾期违约金、
6.1.4甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时,甲方应支付赶工费、
6.1.5甲方应为乙方派往现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件、
6.1.6 甲方负责将乙方交付的设计文件报项目所在地建设行政主管部门进行审查,审查合格后方可使用、
6.1.7甲方应保护乙方的`设计版权,未经乙方同意,甲方对收到乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权索赔、
6.2乙方责任:
6.2.1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及分数向甲方交付设计文件、
6.2.2乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充、
6.2.3由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二、
6.2.4乙方交付设计文件后,应参加有关部门组织的设计审核会议及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要的调整补充、
6.2.5乙方不承担本工程消防设计部分,消防设计部分应由甲方负责、
6.2.6 本工程不包括室外景观,广告,字牌,弱电设计,空调设计,不包括税金及发票、
第七条 其他
7.1 本合同第四条规定乙方交付的设计文本份数超过《工程勘察设计收费标准》规定的份数,乙方另收工本费、
7.2 本工程项目中,建筑材料、设备的加工定货,甲方需要乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担、
7.3 甲方委托乙方配合引进项目,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的乙方参加、出国费用,除
7.4甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用、
7.5 由于不可抗拒因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决、
7.6 本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决、协商不成时可向人民法院起诉、
7.7 其他约定事项
7.8 本合同未尽事宜,双方可签定补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力、
7.9 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,副本 份、
7.10在双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止、
7.11 本合同经甲、乙双方签字盖章后自 年 月 日生效、
委托方单位名称: 设计方企业名称:
(盖章) (盖章)
法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)
开户银行: 开户银行:
银行帐号: 银行帐号:
建设主管部门备案: 签证意见:
备案日期: 年 月 日 签证日期: 年 月 日
设计合同12
甲方:xxxxxxxxxxxxxxxxx
乙方:xxx包装设计大赛组委会
甲、乙双方就参加第xx届xxx包装设计大赛的xxx包装设计作品版权转让事宜达成如下协议:
1、甲方确认是xxx包装设计作品xxxxxxxxx(以下简称“xxx包装设计作品”)唯一的合法版权所有人。
2、甲方保证该xxx包装设计作品为其合法拥有并且不涉及侵权或泄密问题。若发生侵权或泄密问题,一切责任由甲方承担。
3、甲方自愿将其拥有的对该xxx包装设计作品的以下权利转让给乙方:(1)汇编权(2)印刷版和电子版的复制权(3)网络传播权(4)发行权。
4、该xxx包装设计作品版权归xxx包装设计大赛组委会所有。
5、除《中华人民共和国著作权法》第二十二条规定的情况外,在本合同第3条中转让的权利,甲方不得再许可他人以任何形式使用,但甲方可以在其非商业盈利用途中,引用该xxx包装设计作品的'部分内容或将其汇编在甲方非期刊类的文集中。
6、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份。本协议自双方签字之日起生效。
7、其他未及事宜,双方将协商解决若协商不成,则按照《中华人民共和国著作权法》和有关的法律法规处理。
8、本协议自甲乙双方方签字、盖章之日起生效。
甲方:xxxxxxxxxxx
甲方代表:xxx(签名)
乙方:xxxx包装设计大赛组委会
乙方代表:xxx(盖章)
设计合同13
发包方:______________设计方:_____________
本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于________年__________月签订的《建设工程设计合同》(下称“原合同”)中的定义相同。鉴于:_________________
发包方和设计方于__________年__________月共同签署了《建设工程设计合同》,双方本着互利互惠的原则,经友好协商,就《建设工程设计合同》中未尽事项特订立以下补充协议:
1、所有单体工程施工图必须在_____年_____月_____日前完成,以保证工程项目顺利进行。
2、因功能改变等原因造成的设计变动,施工图纸应保证不影响工程正常进行(包括地库、地下室增层、阁楼、机房变动等)。
3、钢结构的二次设计由发包方发包,并由设计方进行审核。
4、设计方须派驻设计代表,保证及时、有效的`解决施工过程中的一切设计问题。
5、因出图时间延误,施工过程中设计问题解决不及时等原因造成的一切损失,按工程实际发生的费用由设计方负责赔偿。
本协议生效后,即成为《建设工程设计合同》不可分割的组成部分,与《建设工程设计合同》具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外,原协议的其余部分应完全继续有效。
发包人名称:_________________设计人名称:_________________
_______(盖章)_______(盖章)
法定代表人:_________________(签字)法定代表人:_________________(签字)
委托代理人:_________________(签字)委托代理人:_________________(签字)
邮政编码:_________________邮政编码:_________________
电话:_________________电话:_________________
传真:_________________传真:_________________
开户银行:_________________开户银行:_________________
银行账号:_________________银行账号:_________________
设计合同14
委托单位: (以下简称甲方)
设计及制作人: (以下简称乙方)
为了明确双方责任,保证设计、制作的顺利完成,按照《中华人民共和国合同法》和有关条款的原则,结合本项目具体情况,双方达成如下协议:
一、设计、制作艺术品慨况
1、艺术品名称:
2、艺术品放置地点:
3、艺术品制作开始日期:从合同签订日开始
4、艺术品制作完成日期:
二、造价及承包方式:
1、艺术品设计、制作造价:四万一千四百元整
2、按甲乙双方确认的艺术品构造形式进行施工,乙方包工包料,一次性报价。
3、按甲乙双方确认的由乙方设计的图纸稿样作为制作参考基础,最终艺术品呈现效果以乙方制作完成的`艺术品实物为准,乙方具有艺术品实物的最终解释权。
三、双方责任
1、甲方责任:
(1) 提供安装现场单位的有关协调工作。
(2) 组织对所制作的艺术品的竣工验收,并按合同规定期限办理竣工结算。
(3) 在施工过程中,如遇不可抗力因素而导致原设计及施工方案变更,应及时下达更改通知并负担所发生的费用。
2、乙方责任:
(1)按甲方审定的方案及图纸作为参考基础组织施工,并及时做好自检工作。
(2)在组织施工过程中,负责制作人员的操作安全及其所制作艺术品的安全,以确保日后甲方在使用过程中不出现意外。
(3) 保证艺术品的完整性、可靠性及施工周期,如因乙方不能按期完成制作,而造成甲方的损失其责任由乙方承担。
四、工程款支付
1、合同签定后,甲方即支付乙方制作艺术品造价的50%款,即¥20700元,作为预付款。(大写:二万零七百元整)。
2、艺术品泥稿制作完毕,由甲方验收合格同意进入艺术品翻制时,甲方再支付艺术品总造价的约30%,即¥13000元,(大写:一万三千元整。)作为工程进度款。
3、剩余尾款,在乙方制作、安装完毕,经甲方验收合格同意后,由甲方一次性支付乙方艺术品总造价的约20%,即¥7700元,(大写:
七千七百元整。)作为工程尾款。
4、因甲方未将有关款项按时付给乙方,而导致的工程纠纷、经济纠纷等一切可能的后果,由甲方承担全部责任。
五、艺术品后期维修
艺术品安装完成后、从全部款项结算完成日算起:
1、乙方免费维修一年(不包括由于甲方在使用过程中,因甲方人为原因造成的损坏,则由甲方承担全部维修费用)。
2、在免费维修到期日算起,乙方部分有偿维修二年(由乙方承担维修人工费,甲方承担维修材料费。不包括由于甲方在使用过程中,因甲方人为原因造成的损坏,则由甲方承担全部维修费用)。
六、本合同履行中若双方发生争执,经争议双方自行调解不能解决时,提交工商行政管理机关经济合同仲裁委员会仲裁,若仍不能解决,则向有管辖权的人民法院起诉,由法院最终裁定解决。
七、双方协商同意签定如下补充协议:
1、乙方延误工期,拖一天罚款1000元。
2、甲方付款延期,拖一天罚款1000元。
八、本合同一式两份,甲乙双方各执壹份。
委托单位(签章):
代表人:
联系电话:
开户行:
银行帐号:
联系电话:
年 设计、制作人(签章):
代表人:
联系电话:
开户行:
银行帐号:
联系电话
月 日
设计合同15
委托方:(以下简称甲方)
设计方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、国家及地方有关建设工程勘察、设计规范、电力部门的行业规范规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:10kV配电工程
2、设计内容:新装变压器容量为6060kVA3。
二、设计文件提交
1、乙方按甲方提供的设计内容和有关基础资料进行设计工作。
2、乙方向甲方提交施工图设计文件、设备清册共3套。
三、设计费
经双方协商,本工程设计费一次性包干价格为壹拾壹万元整(¥110000元),如因电力部门及现场情况限制等原因,所造成的设计图纸更改不再另行计费,须乙方无偿配合。并由乙方负责本工程施工设计图纸报批且得到电力相关部门审批通过。
四、支付方式
1、本合同双方签订后3日内,甲方支付乙方本合同设计费的'40%计肆万肆仟元整(¥44000元)作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。
2、乙方向甲方提交施工图设计文件、3套设备清册及相关资料后,甲方支付本合同设计费的40%计肆万肆仟元整(¥44000元)。
3、本工程施工设计图纸报批且得到电力相关部门审批通过后,甲方支付本合同设计费的剩20%计贰万贰仟元整(¥22000元)。
五、甲方责任
1、应尊重乙方根据国家或行业有关标准规定进行设计工作的执行,不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。
2、向乙方提供开展设计工作所需的有关基础资料,并对提供资料的时间和可靠性负责。如甲方提供的资料不符合设计要求,乙方则相应推迟设计进度。
3、乙方已开始设计,也得到甲方认可,如甲方违约,应支付乙方设计费用的百分之四十(¥44000元)作为违约金。
4、甲方应维护乙方的设计文件,不得擅自修改,不得转让给第三方使用。
5、按合同规定支付设计费。
六、乙方责任
1、按照本合同规定的内容,根据国家及行业执行规程、规定及质量标准进行设计工作。甲方提供完备资料后,乙方应在甲方要求的工作日内完成设计工作。
2、负责对现场进行实地测量以及收集设计所必需的有关技术资料。
3、对所设计项目应进行设计技术交底,负责设计范围内的相关工作。
4、乙方应采用经济合理的设计方案,保证所设计图纸符合要求。
5、乙方负责此工程设计图纸报批并通过电力相关部门审批。
6、按时提交施工图文件。
七、未尽事宜双方协商解决。
八、经双方协商一致,可签订本合同的补充协议。
九、合同签署:本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份,具有同等法律效力。
委托方:
设计方:
年 月 日
【设计合同】相关文章:
设计合同05-15
设计的合同09-21
经典设计合同11-11
设计合同02-11
委托设计合同经典10-03
设计合同模板10-12
(经典)设计服务合同02-27
(通用)设计合同05-19
【精选】委托设计合同07-14
设计服务合同08-09