当前位置：瑞文网>建筑类合同>施工合同>水电工程施工合同

水电工程施工合同

时间：2024-05-18 13:51:43 施工合同

水电工程施工合同

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，我们用到合同的地方越来越多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的水电工程施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

水电工程施工合同

　　水电工程施工合同篇1

　　合同编号：_________

　　_________（发包人名称）（以下称发包人）拟修建_________工程，接受了_________（承包人名称）（以下称承包人）的投标，双方达成如下协议，并于_________年_________月_________日签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）_________。

　　1．本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

　　2．本合同包括下列文件：（示例）

　　（1）协议书（包括补充协议）；

　　（2）中标通知书；

　　（3）投标报价书；

　　（4）专用合同条款；

　　（5）通用合同条款；

　　（6）技术条款；

　　（7）图纸；

　　（8）已标价的工程量清单；

　　（9）经双方确认进入合同的其他文件。

　　上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的.所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

　　3．承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

　　4．发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

　　5．本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效（若需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效）。

　　6．本合同一式_________份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本_________份，发包人执_________份，承包人执_________份，其余副本由发包人分送有关单位。

　　发包人（盖章）：_________ 承包人（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　网址：_________ 网址：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　电传：_________ 电传：_________

　　传真：_________ 传真：_________

　　电报挂号：_________ 电报挂号：_________

　　邮政编码：_________ 邮政编码：_________

　　开户银行：_________ 开户银行：_________

　　账号：_________ 账号：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

　　附件

　　注：若承包人为联合体，除责任方处，其他各方的法定代表人（或委托代理人）也均应在本协议书上签名并盖单位公章。

　　水电工程施工合同篇2

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　经友好协商，就甲方承揽工程转包给乙方施工的相关事宜，根据《劳动法》、《建筑法》、《民法典》及公平、公正原则，签订本施工协议：

　　一、甲方承揽__市____建设配套工程。

　　二、在工程施工中，建设单位和施工单位的责任义务约定事宜服从甲方与建设单位的正签合同，甲方不得增减。

　　三、甲方与建设单位正签合同的'期限为__年______月______日前，_ 月_ 日前甲方再与乙方正签转包合同。

　　四、甲方将此工程转包给乙方，由乙方按转包工程造价的8%向甲方支付转让费，费用结算于建设方向乙方结算工程款时支付。

　　五、此协议签订后_日内，由乙方向甲方支____万元的转让预约定金，如到期甲方未按约定将该工程转让给乙方，由甲方如数退还乙方定金，并按20%加赔。

　　六、协议生效办法：本协议由双方签字，并由乙方向甲方交付定金日起生效。

　七、未尽事宜由双方另行协商。

　　八、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方代表：____________

　　乙方代表：____________

　　______年______月______日

　　水电工程施工合同篇3

　　甲方：____________________（发包方）

　　乙方：____________________（承包方）

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　一、工程概况

　　1、工程地点：____________________

　　2、工程承包方式：承包人包工包料，承包人包工部分包料，承包人包清工。

　　3、工期_____________年_______________月_______________日至_____________年_______________月_______________日

　　4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

　　二、关于材料供给的约定

　　1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

　　3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。

　　三、关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB—__________________和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB—__________________并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

　　3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

　　4、本工程由________________方设计施工方案。

　　四、关于安全生产各防火的'现场治理的约定

　　1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

　　2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

　　5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　五、工程付款方式、承包内容、结算的约定

　　1、布局开槽完工后，支付工程款的_________%给乙方，水电完工后支付工程款的_________%，整体竣工验收合格后支付_________%。

　　2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

　　3、双方款项住来均应出具收据。

　　4、工程结算方式：水路_____________米，电路_____________米

　　5、乙方承包内容：

　　1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；

　　2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；

　　3、水电施工穿墙、打孔、切割；

　　4、开关插座面板安装；

　　5、小五金的安装；

　　6后期灯具的安装（水晶灯另计）；

　　7、其他收费项目另计。

　　六、纠纷处理

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　七、全同的变更和解除

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款_____________%支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　八、其它约定

　　1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方_________元/次的劳务费。

　　3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后_________小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　九、附则

　　1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　4、合同有效期至_________________________。

　　5、工程保修期_______年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

　　甲方_________________签字（盖章）

　　签订日期：_______年_____月_____日

　　乙方_________________签字（盖章）

　　签订日期：_______年_____月_____日

　　水电工程施工合同篇4

　　总承包方：____________（以下简称甲方）

　　分包方：____________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规的规定，确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同，工程招标文件、招标答疑等条款的前提下，结合本工程具体情况，经双方协商，就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装工程的分包施工，达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程。

　　二、工程地点：杭州余杭区余杭镇太炎路。

　　三、分包工程内容及范围：水电、消防、暖通等的所有设备安装工程，招标文件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。

　　第二条安装工程分包方式，包工包料、包安全文明标化，材料自行采购，招标文件要求指定产品规定采购进入。

　　第三条工程施工期限

　　一、根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度计划，商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工，开工日期以20xx年3月1日为准。

　　二、涉及分包工程内容延误工期，发包人（建设单位）签证，工期相应顺延。由于分包方自身原因，造成工期延误，一切责任由分包单位承担。

　　三、如总包方自身的原因造成未能按期完工，分包单位工期相应顺延，与分包单位无关，一切责任由总包单位承担。

　　第四条工程质量

　　一、根据总包合同要求及投标书承诺，本工程质量要求必须达到合格等级，并确保验收通过。

　　二、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的"质量验收范围"及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。

　　三、如因分包原因达不到合同要求的质量标准，分包方必须无条件返工。直至合格，并承担由此而产生的一切费用。

　　四、分包方在分包工程施工过程中应严格按照现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工，安装材料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求，确保分项质量达到设计要求。如发现违规施工，经总包方提出后，分包方仍不整改，影响了合同要求的`质量等级的评定，总包方有权单方面终止合同。

　　第五条工程款支付结算

　　一、工程费用取费标准：按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数，交总包方10%的管理费，临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装，以后的施工用电及维修由总包单位自行管理。

　　二、工程款的支付方法：每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的70%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方，分包方的工程款支付方法与总包方同步进行，工程竣工符合国家验收标准并达到合同要求。整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的95%。余款5%作为工程保修金（不计息）。

　　第六条双方职责

　　一、总包方职责

　　1、向发包人领取施工技术经济文件，及时向发包人收取工程款。

　　2、确认分包方编辑施工组织设计并督促实施。

　　3、按本合同规定及时向分包方支付工程款。

　　4、在接到分包方结算和交工验收资料后及时组织向发包人结算工程价款，并按本合同规定与分包结算工程款。

　　二、分包方职责

　　1、组织协调与安装工程有关各方面关系，组织质量、环境、安全、文明标化等各种审核，并组织有关部门的检查，直至验收合格为止。

　　2、本分包合同内容必须自行完成，自报月形象进度款，不得再转包分包。如擅自转包分包，总包方有权单方面终止本合同。

　　3、分包方负责组织工程管理班子（分包方资质与对分包单位的管理制度施工前必须上报总包方，班子人员名单在工程施工前另行书面报总包方，并附上岗复印件），负责工程一切技术及管理工作，工人进场前必须将进场人员的花名册报总包方，特殊工种人员附上岗证复印件。

　　4、随时受总包方监督及指挥，外来合同工应"三证"齐全，并办理好暂住证等手续。

　　三、违约责任

　　甲方未能按承包合同内规定履行，除竣工日期顺延外，补偿乙方由此而发生的经济损失，若因业主方原因造成工程停建、缓建或设计重大变更等，造成的停工损失，甲方不承担赔偿，甲方配合乙方向业主方申请补偿，甲方未能按合同约定日期支付工程款工资，甲乙双方未能达成延期付款协议，乙方可以停止施工，甲方承担违约责任，并赔偿乙方经济损失。乙方未能按双方合同的规定履行自己的职责造成工程质量不合格，引起的返工、返修费用，包括材料费全部由乙方承担，使甲方工期延误造成一切经济损失由乙方承担，在施工期间，乙方盲目施工，机械操作人员无证上岗，违反安全操作规定所发生的安全事故，由乙方负责处理并赔偿。双方在执行合同过程中如果发生争议应协商解决，协商不成任何一方均可向浙江杭州合同促裁委员会申请仲裁，也可向当地人民法院起诉。

　　本合同一式四份，总承包方持二份，分包方二份。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　水电工程施工合同篇5

　　发包人：

　　承包人：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：xx市xx级水电站技改工程

　　工程地点：xx市xx镇村

　　工程内容：水电站厂房技术改造土建工程

　　二、工程承包范围

　　厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。

　　三、合同工期

　　开工日期：二Oxx年十二月三日

　　第一台机组混凝土结构定于二Oxx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二Oxx年二月二十三日动工，二Oxx年四月二十三日浇筑完工。二Oxx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。

　　合同工期总日历天数为159天。

　　四、质量标准：合格，争创优良

　　五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。

　　六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(GF-1999-0201)中《通用条款》相关规定。

　　七、本合同《专用条款》

　　1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。

　　2、执行省、市建筑法规的相关规定。

　　八、发包人工作

　　1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。

　　2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。

　　3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。

　　4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。

　　九、承包人工作

　　1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。

　　2、负责尾水闸孔的`围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。

　　3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。

　　十、材料

　　所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。

　　十一、质量和验收

　　1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。

　　十二、安全施工

　　承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。

　　十三、合同价款及支付

　　1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。

　　2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。

　　3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。

　　十四、工程预付款

　　合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。

　　十五、进度工程款支付

　　每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。

　　十六、完工结算

　　完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。

　　十七、质量保修金

　　完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。

　　十八、违约、索赔、争议

　　按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。

　　十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。

　　二十、未尽事宜，双方另行协商。

　　二十一、本合同一式4份，双方各执2份。

　　发包人：承包人：

　　住所：

　　代表：

　　电话：

　　签订日期：

　　水电工程施工合同篇6

　　(甲方)： (以下简称甲方) (乙方)： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：上营变电站引水工程。

　　2、工程地点：上营村。

　　3、工程主要内容：1500米DN40给水管道安装。

　　4、承包方式：包工包料。

　　二、工程期限

　　工程期限8天，预定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。

　　三、工程承包价及其它

　　总承包价80000元，工程竣工验收合格后付清工程款项。

　　四、合同双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;

　　2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。

　　(二)乙方责任

　　1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。

　　2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。

　　3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。

　　五、工程质量要求

　　1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。

　　2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。

　　3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。

　　六、付款方式

　　工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任公司

　　开户行：禄丰农行营业室

　　账号：309801040003724

　　七、工期延误

　　若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的`支付。

　　八、工程保修期

　　工程保修期为工程验收后一年。

　　九、安全施工要求

　　施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　十、不可抗拒的自然灾害认定标准

　　不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。

　　十一、违约责任

　　本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。

　　若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。

　　双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。

　　十二、合同份数

　　本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，

　　十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

　　甲方：乙方：

　　法人代表：法人代表：

　　委托代表：委托代表：

　　年月日

　　水电工程施工合同篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，乙方建造工程，为确保工程保质保量，按期完成，签订如下合同：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容

　　道路建设，具体参照工程投资预算表。

　　四、工程造价：

　　合同价为：(大写) (￥元)。

　　五、质量要求：

　　工程施工要按照《农村公路水泥混凝土路面施工要求》技术规范，路面宽度允许偏差±15mm，厚度允许偏差-10mm，边线直顺，曲线圆滑，混凝土标号C25。

　　1、主要材料的确定，水泥选用厂家生产的有理化分析指标达标425#水泥;石子选用石子;砂子选用中砂，砂含泥量不超过5%。混凝土要求需要配备相关技术资料，如：混凝土材料配合比试块检测等。

　　2、道路面5m至6m设置伸缩沉降缝，如遇坡度大的伸缩沉降缝适度缩短。

　　3、施工前由甲方负责清理平整好路基，施工期间有关政策处理纠纷、道路保养期间按规定严禁通行的车辆不得通行等情况由甲方负责。路面施工规范完工后，乙方(施工方)负责对铺设好的水泥路面正常淋水保养20天。

　　4、混凝土路面脱皮、脱沙的'每100平方米不能出现超过5平方米，如超过5平方米的按每平方米扣100元;路面断板每公里不能超过8条，每超过1条扣500元;路面出现网裂的每100平方米不能出现超过2平方米，如超过2平方米的按每平方米扣300元;若出现连续10平方米网裂的乙方必需进行返工处理，并承担一切损失。

　　5、铺设好水泥路面后，乙方要负责路面的锯割。乙方必须严格按有关规定和标准施工，确保工程质量，工程质量因施工原因未达到合格的必须无条件返工，并承担一切损失。如工程量不足，按合同所定的价格乘以不足的平方数扣减，扣减后的资金由县农改办统筹安排。

　　六、工期要求：

　　自年月日开工至年月日竣工。如遇雨天或其它特殊情况，双方协商，工期顺延。

　　七、双方责任和权利：

　　1、甲方将工程发包给乙方，订立建设合同，乙方不得将工程转包给他人，否则甲方有权终止合同，造成的损失由乙方承担。

　　2、甲方主要是(村干部和理财小组人员)负责工程技术质量监督。监督人员在不妨碍乙方正常作业的情况下，可以随时对施工计划、施工质量进行检查。如监督人员不履行监督责任造成的不良后果按职责承担相应责任。乙方自备测量人员、仪器设备，按甲方设计资料复核，放线放样和施工，为了加快施工进度，乙方自备施工队伍，机械设备，变压器，发电机组，路障警示标志。

　　3、乙方按操作规程施工，质量第一，安全第一，如出现安全责任或事故由乙方自负。

　　4、料场及水电费甲方自负，甲方协助提供一切便利条件，保障水、电、路三通。

　　5、工程税金由乙方负担，并在工程所在地缴纳。

　　6、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　7、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期双方商定。

　　8、工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

　　9、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

　　八、安全生产：

　　甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合建筑施工的要求。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　九、工程款结算方式：工程竣工验收合格后一次性付清工程款。

　　十、甲乙双方一方违约，由违约方承担所有损失。

　　十一、该工程设计资料、施工方案、设计要求、合同书内容互补，施工中如遇有以上未说明的其他事项，双方另行协商解决。

　　十二、本合同一式四份，甲乙双方、乡镇政府、综改办各执一份。

　　十三、本合同自签字之日起生效，工程款结算完毕，合同终止。

　　甲方：盖章乙方：签字盖章

　　法人代表：(签字) 施工方代表：(签字)

　　联系电话：联系电话：

　　合同订立时间：年月日

　　水电工程施工合同篇8

　　编号：

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方同意由乙方承包xx项目

　　水电安装工程的施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，双方就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵守。

　　一、工程名称：

　　_________

　　二、工程地点：

　　_________

　　三、承包范围及工作内容：

　　室内给排水（含管道预埋件、给排水管道、五金安装、管道开孔、开槽及孔洞封堵）、强电工程（含管线预埋、穿线、电箱安装、面板安装、灯具安装、应急照明、安全出口指示系统安装）、弱电工程(埋管及引线、配合穿线单位完成穿线)、消防预埋、设计图纸变更修改项目等（根据变更情况另行定价）。

　　四、承包方式

　　承包方式：

　　本工程在承包范围内以包工包小型工具及辅材（如：电胶布、生料带、麻丝、油漆等，不含主材）、包安装调试（弱电部分配合穿线单位完成穿线）、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工及甲供主材材料卸车费、保管费、二次搬运费、各种施工措施费、赶工费用等、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。

　　各项工程内容包括但不限于：（包干价内容）

　　（1）室内水电工作内容：

　　1、给水部分（完成水表井后给水部分）：室内给水立管、横干管、支管安装，包括管道支架安装、阀门、水龙头及堵头安装、图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留及封堵工作。管道安装完毕进行试压、冲洗并保证合格（包括配合成形后的整个管道系统的给水管道通水试验及管道冲洗；承压管道系统、设备及阀门水压试验；给水系统管道清洗等）；每户生活阳台安装一个水龙头，其余给水出口用堵头封堵。

　　2、排水部分（接至第一个检查井）：室内排水管立管、横管安装。管道安装包括开槽、开孔、支架安装、地漏、雨水斗、透气帽、伸缩节、阻火圈安装等整体工作以及图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留，封堵。管道安装完后进行管道通水、灌水、通球试验以及压力排水的试压工作。

　　3、强电部分（电表箱后部分）：包括配电房各层电缆和配电柜的安装及接线，进、出线相关的穿管、金属线槽或桥架安装、线缆敷设、箱内配线工作。各层按图预埋线管及管内穿铁丝、开关、插座、灯具底盒安装，保证线管畅通及配合相关专业管内穿线工作。公共照明的埋管，穿线、开关、灯具、插座安装。保证电气系统调试及供电范围内相关设备调试合格，以及电气绝缘电阻测试；电气器具通电安全检查；照明全负荷通电试验；线路、配电箱（盘）、插座、漏电保护装置等接地、接零检验；等电位联结测试等。

　　4、弱电部分：所有室内弱电线管、线盒的预埋，并保证管线畅通及配合弱电专业公司完成穿线工作；

　　5、消防部分：所有消防管线主体结构施工中的预埋；

　　6、所有预埋、预留洞口的封堵达到竣工验收标准（含建设单位分包由乙方预埋、预留部分）。

　　（2）其他事项：

　　A、本属乙方工作范围若乙方因故不能施工或在限定时间内未能完成，导致甲方安排他人完成时，所发生的费用或损失由乙方承担；

　　B、必须做到工完场清、料净（如由其它班组完成则扣除相应费用）；

　　C、所有水电预埋及安装工程包括未施工前甲方对部分施工内容提出的变更；

　　D、施工完成后协助甲方填写各种资料包括安装、调试、检测、验收及初始竣工图等；

　　E、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容，产生的费用按合同条款约定执行，乙方不得拒绝，且必须在甲乙双方协商的完工的期限内完成，由此造成的工期延误亦由分包人承担；

　　F、开槽安装管后，先固定，再用砂浆补好；如打坏已砌的砖墙，由乙方自行补好。

　　G、在施工过程中，由于设计更改造成的返工，或者项目部安排的其它零活不在此活动报价范围内，产生的工费由项目部签字认可，费用另计。

　　五、承包单价及结算方式：

　　1、承包单价：

　　该承包单价按建筑面积以平方单价劳务包干，该单价为不含税价元/㎡。

　　2、结算造价以乙方实际完成并经甲方核定的'建筑面积为准。

　　3、结算方式：

　　本工程结算按竣工图纸，结算造价按合同规定进行结算；

　　结算条件

　　合同承包范围内全部工作内容完成，并经验收合格；

　　质量缺陷处理全部完成；

　　所借用甲方工具、设备、材料均已全部归还；

　　工人已全部退场并将锁使用房屋打扫干净全部归还给甲方。

　　六、付款方式

　　（一）甲方工程款支付：

　　1、工程进度款支付：进度款按当月施工进度，在当月25日前进行工程任务书填写，并进行申报、审核及审批，审批无误通过后，预计次月15日前进行支付。

　　2、主体施工阶段甲方按完成总价的20%

　　进行计价；乙方开槽、配管安装阶段按完成总价的15%

　　进行计价；给、排水安装调试完成，经甲方验收合格后，甲方按完成总价的20%

　　进行计价；室内穿线、开关、电气元件安装调试完成，经验收合格后，甲方按完成总价的25%

　　进行计价；整体完工经甲方验收合格后60天内，甲方向乙方支付到总价的95%；剩余5%

　　工程保修金待竣工验收后1年内无息支付。

　　3、工程进度款需在当月25日前进行工程任务书填写、申报、审批。

　　4、承包方在施工期间所发生的其它费用均由承包方自负。

　　5、在项目实施全过程中，承包方应具备一定的垫资能力，不可以以任何理由组织工人上访和聚众闹事，如有类似情况发生，一切后果由承包方承担，并承担所导致的一切后果。

　　七、材料条款

　　1、本合同承包范围内所有材料凭甲方现场管理员签发的材料单到仓库领用并负责成品及半成品的保护（乙方提前一周向甲方提交材料计划单，乙方配合裁量进库管理）。

　　2、所有材料在完工时必须建立统计台帐，在结算前全面严格审查是否超额主材超出材料总计划数量的10%材料结算时套用甲方物资采购单价计算赔偿。

　　八、双方职责

　　双方职责

　　1、甲方职责

　　（1）、甲方在乙方进场后，提供给乙方水电施工图一套；

　　（2）、甲方对乙方进场人员作好施工现场的安全交底和有关规章制度的交底工作；

　　（3）、协调乙方与各施工班组的各项事宜，临时施工用水、用电、塔吊、施工电梯使用，保证乙方运送材料通道畅通；

　　（4）、负责签收乙方提供的相关工程资料、报告、对乙方隐蔽工程及分期工程、工程进度、予以确认；

　　（5）、负责、派员与乙方办理与建设方各项签证、及参与调试测试等各项工作；

　　（6）、在施工中甲方不得故意刁难乙方，如乙方确实不能满足甲方对工期、质量、现场安全生产文明施工要求，甲方有权将乙方承包范围内的部分工程包给其他单位完成，待工程竣工验收合格后甲方按实结算给乙方；

　　（7）、甲方有权对乙方在施工中因工期、质量、安全、文明施工，材料浪费达不到合同约定而对乙方进行经济处罚权利。

　　（8）、由于乙方原因造成的工期延误，由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

　　2、乙方职责

　　（1）、严格按甲方提供的工程施工图及国家规范精心组织有力的管理班子，足够的施工机械，执行有关技术规范和标准及施工说明书具体要求，确保工作有效的管理和控制；

　　（2）、必须服从甲方、业主及监理人员的施工安排，协调管理和监督检查；

　　（3）、乙方在施工中，如因质量不合格或达不到施工规范给甲方带的一切经济损失由乙方全部负责（如因甲方所造成的原因，由甲方全部负责）；

　　（4）、如因乙方原因造成安检、质检、复检给甲方带来的经济损失，由乙方全部负责，并承担给甲方带的工期延误造成的经济损失（如因甲方造成的原因，由甲方负责）。

　　（5）、乙方所有人员必须统一着装，服装及安全帽使用符合甲方要求；

　　（6）、乙方必须保证按时支付劳务人员的工资，每次必须向甲方报送民工工资发放表，杜绝民工就劳动报酬上访事情的发生；

　　（7）、乙方食宿，由乙方自理，乙方人员一律不得带小孩进入施工现场；

　　（8）、乙方安全文明施工范围（安全通道、四口五临边、周边防护现场的清洁文明施工，材料次序堆码）。

　　（9）、承包方施工人员进场之前，必须先向发包方指派的的现场专管人员递交进场人员的花名册、身份证（含2张半身像）、特殊工种（电工、高空作业等）操作证等复印件，并积极配合发包人的技术指导，施工中不得与发包人发生冲突及聚众闹事，一旦发生，产生的一切责任及损失由承包人承担。

　　（10）、承包方在施工过程中，因工程需要变动生产人员，必须事先得到发包方专管人员的同意，并补交变动人员花名册及有关证件复印件。

　　（11）、承包方用工必须遵守昆明市政府有关规定，承包方的现场操作人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工，由于非法用工造成的安全事故、质量问题和一切损失，均由承包方承担相关的一切责任，发包方不承担任何责任。

　　九、安全

　　乙方必须为进场施工的施工人员购买意外伤害保险，费用由乙方自行承担。乙方在施工中，必须严格按国家安全规范施工，如乙方在施工中因乙方违规操作产生的一切安全事故，由乙方自行负责。

　　十、争议处理

　　1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。协商不能达到一致的，按《中华人民共和国合同法》等法律法规相关条款进行处理；

　　2、双方争议不能得以解决的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉送。

　　十一、合同期限

　　本合同自双方签字盖章之日生效，工程验收完毕，保修期满，资金付清，本合同终止。

　　十二、本合同一式叁份，甲方持二份、乙方持一份。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　身份证号：

　　电话:

　　日期：

　　水电工程施工合同篇9

　　发包人：

　　法定代表人：

　　承包人：

　　法定代表人：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：

　　二、工程承包范围：

　　三、合同工期开工日期：________年____月____日；风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的.，以转移占有工程之日为实际竣工日期。竣工日期：________年____月____日；合同工期总日历天数为____天。

　　四、质量标准：合格，争创优良。

　　五、合同价款：_____万元（主体工程预算价）。

　　六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同中《通用条款》相关规定。

　　七、发包人工作

　　1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。

　　2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50之内。施工期中不间断供水、供电。

　　3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。

　　4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。

　　八、承包人工作

　　1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。

　　2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。

　　3、负责

　　1、2机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。

　　九、材料风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。

　　十、质量和验收风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。

　　十一、安全施工承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。

　　十二、合同价款及支付

　　1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。

　　2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。

　　十三、工程预付款合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。

　　十四、进度工程款支付每月____日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月____日前支付90%进度款给承包人。

　　十五、完工结算完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在____月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。

　　十六、质量保修金风险提示：保修责任的起算

　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期________年。保修期满后半月内结算保修金。

　　十七、违约、索赔、争议风险提示：明确违约责任

　　在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

　　1、本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按民法典规定标准进行赔偿。

　　2、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。

　　3、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由_____人民法院进行裁决。

　　十八、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。

　　十九、未尽事宜，双方另行协商。

　　二十、本合同一式____份，双方各执____份。

　　发包人：

　　住所：

　　代表：

　　电话：

　　________年____月____日

　　承包人：

　　住所：

　　代表：

　　电话：

　　________年____月____日

　　水电工程施工合同篇10

　　发包单位：

　　场建筑、装饰工程项目部（以下简称：甲方）

　　承包人：（以下简称：乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程合同法》及其他有关法律、法规和规章，并结合陕西省渭南市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况：

　　工程名称：笑哈哈中国中西部国际商贸物流城02-39号地块综合市场C-G区（以下简称：本工程）；

　　工程内容：水电安装工程;

　　1、强电：按设计图完成所有电施工程任务，室内所有施工预埋管，穿线，安装，调试完毕，但主线管需预埋管至室外1.5米。

　　2、防雷：包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等。

　　3、雨水：按设计图完成所有雨水工程任务。

　　4、正式施工前的临时水电安装及施工过程中的维护（临时设施费按定额结算给乙方）。施工现场条件：以现场实际情况为准；

　　施工部位：本合同约定乙方施工部位为：笑哈哈中国中西部国际商贸物流城02-39号地块综合市场C-G区工程设计图及变更水电安装工程包含的内容。

　　二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

　　1、承包方式：乙方包人工、包主材、包施工机具、包工期、包辅材、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格（确保合格）。注：(雨水安装甲方只提供管材、伸缩节，其余材料、施工机具等为乙方购买)。

　　2、承包范围：包消防预留洞孔、弱电预留预埋(并穿好钢丝)、室内等所有一切给排水.室外落水和阳台排水及空调排水和强电的预埋与安装、调试检测工作。消防的预埋与安装、调试检测及验收合格工作。验收合格以专业资质报告为准。

　　3、承包的主要内容：施工图纸方案中的室内水电安装工程，包括电气照明等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。

　　4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合，并组织完成。

　　三、合同工期：

　　1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天；开工日期为：2013年11月30日（后续开工，分别以甲方通知开工日期为准），竣工日期为：2014年7月31日。

　　2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源。

　　四、质量标准：

　　1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：

　　①建设强制性条文；

　　②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88；

　　③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002；

　　④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；

　　⑤《采暖与卫生施工验收规范》（GBJ242-82）；

　　⑥《电气安装工程施工及验收规范》（GBJ242-82）

　　⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303-88）；

　　⑧省、市相关部门的各种规章制度及相关标准；

　　⑨甲方制定的工程质量验收实施细则。

　　2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算价按本合同约定价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，承担全部的违约责任。

　　3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

　　五、文明工地、安全标化标准：

　　1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求，材料堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款，甲方均从乙工程款中扣除。

　　2、在施工中应做到精心策划、实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害，均应由乙方承担全部责任。

　　六、合同价款、工程量的计量及结算方式：

　　1、以《贵州04计价定额》同期调差为结算单价下浮%，乙方不承担任何税费。

　　2、结算方式：工程款支付，按照已完工程量5万平方米建筑面积为结算点，付已完工程量的65%，在十五个工作日内付给乙方进度款，余款35%验收合格后，支付工程总价款的95%，余下5%的工程尾款，为工程质量保证金，在工程质保期满一年后一次性付清。工程竣工验收合格后，由工程承包人按清单附件上确定的单价所做的工程量结算给乙方，甲方在30天内审核，结算给乙方的95%工程款，留5%作保修金。

　　3、根据工程实际情况需要发生的工程变动，并由设计、建设方、监理书面签字为工程变更。变更量按合同执行。

　　七、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：

　　1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起2日内，乙方就必须向听从甲的'工作安排，报好材料计划。

　　2、乙方向甲方交纳履约保证金叁佰万元整（3000000）元（其中合同履约保证金100万元，工人工资保证金100万元，风险保证金100万元），合同签订之日缴纳壹佰万（1000000）元，剩余保证金在合同签订之日起的叁日内足额缴纳，此款不计利息。如乙方未按时足额交纳第一期保证金的，本合同不生效。如未按时足额交纳剩余保证金的，本合同自动终止，所交纳的保证金（包括合同履约保证金、工人工资保证金、风险保证金）不予退还。

　　3、支付方式：现金、现金支票及现金转账。

　　八、甲、乙的权利和义务：

　　1、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准及更好；参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

　　2、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，

　　3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。

　　4、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录；重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。

　　5、当乙方拒绝执行甲方或业主（或监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，破方清算处理。

　　6、对乙方工作人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。

　　7、乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的所有更换、、后果均有乙方承担，并对当事人处以一万元的罚款，如当事人支付困难，则由乙方代交，在工程款中扣除。

　　8、乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每处罚款800元。

　　9、乙方必须按照设计及施工规范要求施工，严禁偷工减料。乙方购买主要材料必须资料齐全，上报甲方、建设方及监理认可才能用。如不遵守后果自负。

　　10、乙方必须保证人员稳定，不能随意变更人员，节假日未经甲方允许，乙方人员不得擅自离岗。否则乙方应赔偿甲方遭受的一切损失。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。

　　11、乙方全体员工必须树立产品保护意识（包括工地其他单位产品），对产品必须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任。

　　12、乙方负责在承包内容范围内甲方供应材料、设备的装车，卸车及搬运。

　　13、乙方负责本工程所有竣工资料及时的完成。

　　九、施工管理规范

　　乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：

　　1、施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-88）。

　　2、建筑机械使用安全技术规程（JGJ59-86）。

　　3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)。

　　4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)。

　　5、渭南市建设工程现场文明施工管理办法。

　　6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法（条例）

　　十、合同生效：

　　1、本合同自甲已双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效。

　　2、本合同一式贰份，甲、已双方各执壹份。

　　3、本合同为尽事宜，双方协商解决。

　　甲方委托代理人：

　　年月日

　　乙方委托代理人：

　　年月日

　　水电工程施工合同篇11

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：_________________

　　一承包方法：_________________1承包形式：_________________单包，即包工不包料。2工作量：_________________工程上的水电安装;临时设施上包括：_________________办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：_________________材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

　　3承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。

　　二工程进度：_________________按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。

　　三工程质量：_________________项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。

　　四安全：_________________必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方(承包人)负责，甲方不承担任何责任。

　　五甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的'用电费用由乙方自理。

　　六文明卫生1现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。2职工宿舍生活区：_________________宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮流值日，宿舍外的班组之间轮流值日，垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;服从门卫管理，遵守进出时间;语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。

　　七罚款制度施工不带安全帽罚款50元/人次;帽带不扣罚款20元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50元/人次;悬空抛物罚款100元/人次;井字架吊篮乘人罚款100元/人次;宿舍内私拉电线罚款50元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元，并没收;点白日灯罚款20元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款100元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100元。

　　八合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。

　　九由甲方负责一定的用电费用(30度/月)，超过规定用电量，由乙方自己负责。

　　十付款方式平时按工程进度预付生活费，每人、每月不超过400元，其余到竣工验收后按总承包金付足70%，余30%在竣工验收后一年内付清。

　　十一此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　日期：_________________

【水电工程施工合同】相关文章：

水电安装工程施工合同[实用12篇]08-08