精选租赁合同模板集合九篇
在人民愈发重视法律的社会中，合同的地位越来越不容忽视，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编帮大家整理的租赁合同9篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
租赁合同 篇1
发包方：铁厂镇人民政府
承包方：镇安永久建筑工程有限责任第二分公司 经过双方商议确定铁厂镇铁铜村天安移民搬迁基础设施建设工程确定为镇安永久建筑工程有限责任第二分公司。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他相关法律，按照平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程建设事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一 ﹑工程概况
1.工程内容：铁厂镇铁铜村天安移民搬迁基础设施工程河堤建设：长500米，底宽2米，面宽1米，高2.5米，共1875立方米
2.承包方式：发包方以包工包料的形式一次性承包给承包方，当地农民可参与做工。
3.工程期限：20xx年7月1日至 20xx年9 月1日前全部竣工，工期为60天。
4.工程价款：发包方以每立方150元，共28.12万元价格发包给承包方。
二、 工程要求：
开凿石方； 基础清理； 回填土石方； 浆
砌卵石护坡。工程竣工后，经双方验收后按实际 工程量结算。
三、 双方责任：
1. 甲方负责向乙方提供施工方案图纸一份，并负责指定施工路 段范围，乙方必须在甲方指定范围内进行施工，超出指定范围外的工程 量，甲方不予以计量。
2. 施工完毕后，甲方应及时组织检查验收。 3. 乙方应严格按照甲方提供图纸及质量标准进行施工。施工现 场应服从甲方技术指导及县级有关部门的监督检查。 4. 工程所用材料如：水泥、砂子及卵石等应符合质量标准。乙 方应提供相应材质证明。
四、 安全措施：
乙方应采取必要的安全保障措施，确保施工现场作业人员及施工 路段的行车安全。如发生各种安全事故，由乙方承担全部责任，甲方概 不负责
五、工程结算：
本工程采用完工后按实际工程量一次性结算。 工程全部完工验收后 七天内甲、乙双方办理工程结算手续。结算完毕后一个月内付清全部工 程款的 95%。甲方扣留 5%工程款作为质量保证金，在缺陷责任期一年 后，甲方返还给乙方全部质量保证金。
1.承包方必须严格按照发包方对工程质量的标准要求组织施工，在规定工期内完成建设任务，承包方不能按时完成工程建设内容的，承担违约责任。
2.工程建设指挥部有权对工程质量进行监督，他们指出
的质量问题承包方必须立即进行整改，如施工方不整改，建设指挥部有权停止其施工，并由承包方承担因停工而造成的一切经济损失。
3.承包方必须严格按照本合同，严把质量关，因承包方施工不当造成的质量问题必须返工，所造成的一切费用由承包方承担。
4.承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用，由承包人承担。
六、其它事项
1.工程建设因不可抗拒力造成工程延期承包方不负责任。
2.本合同以外工程量按照实际费用结算。
3.承包方若不按期完工，违约金每天按工程总造价千分之五计算，发包方将在总价款中扣除。
4.本合同一式四份，发包方承包方各持二份。
5.本合同自签订之日起正式生效。
发包方（盖章）：
法定代表人（签字）：
承包方（盖章）：
承包方代表（签字）：
签订日期：二○一一年六月三十日
租赁合同 篇2
出租方:富家桥镇旺洞村 组， 姓名：（ ）（以下简称甲方）
承租方姓名：陈亚湖 （以下简称乙方）
为了响应国家严禁抛荒粮田的号召，经双方商定，甲方愿将所属粮田租赁给乙方任意种植、养殖，现签订如下合同，予以共同遵守。
一、田名（ ）。租赁时间一定十年不变，从合同签订之日起生效。从20xx年4月1日起至20xx年4月1日止。
二、租赁地界限东至（ ）西至（）南至（ ）北至（ ）。
三、租金及缴纳方式：经双方协商，租金为人民币每亩大写( )元整小写（ ）元整。
四、双方责任
1、 甲方必须准确无误地向乙方标明田地权属界限，如田地权属界限引起纠纷并给乙方造成的经济损失，甲方应负责处理并赔偿由此给乙方所造成的全部经济损失。
2、 如果国家征收，租赁田归甲方所有。
3、 租赁田的`所有产品买卖权及价格由乙方决定，甲方不得进行干涉，否则属违约行为。
4、 乙方在租赁时间，不转让给任何人。
五、违约责任
甲方不得违反合同内协议，不得无故终止合同，否则，甲方支付乙方所有经济损失。
六、合同的生效与终止。合同签字生效，此合同标明时间开始计算，如国家政策有变动，合同期可继续延长到养殖、种植彻底售完后为止。
七、本合同未尽事宜，双方在本合同的基础上协商补充，与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方签字：
乙方签字：
年月 日
租赁合同 篇3
甲方：
乙方：
甲乙双方经过充分的协商，本着平等互利的原则，订立本协议，协议如下
一.甲方如需用影像设备优先使用乙方音响设备。
二.在甲方需要时，乙方优先为甲方提供音响等设备，按甲方要求把音响设备(包括调音师)及甲方婚庆必须用品准时送达婚庆现场。
三.甲方给予乙方的报酬标准：在县城及周边乡镇每次200元，其他较远乡镇视情况多加50—100元。
四.租赁设备在使用期间发生故障，不能使用，由乙方负责维修。
五.甲方按时向乙方支付约定事项的价款，乙方可选择日结或月结等形式。
六.协议履行中若发生争议，由双方协商解决。
甲方： 乙方：
年月日
租赁合同 篇4
甲方：
乙方：
经甲乙双方友好协商，签定如下合同：
一、租赁期限： 年 月 日至
二、租赁台数： 台，型号
三、租赁地址：
四、服务内容：1.每周清洁 2 次 2.专业环保除臭处理
五、厕所租金： 450 元/月/台，总价 元/月
六、付款日期：
七、双方责任： 1.乙方负责将移动厕所运到指定地点并进行安装、调试。 2.乙方负责定期清抽并对厕所进行专业环保除臭剂处理。 甲方应清除厕所摆放现场周围的障碍物， 若乙方到达现场后因有障碍物不能作业， 3. 仍计服务一次。 4.甲方应按约定付给乙方租金。 5.甲方退租，应提前五天通知乙方并交清租金，否则租金仍按满月支付。 6.甲方有权调整移动厕所的位置， （仅限同一工地） ，但需通知乙方，以便进行清洁 服务。 7.租赁期间，甲方不得转租或异地使用。 8.租赁期间，男方对厕所负有保管责任，若损坏或丢失应按市价赔偿。 9.租赁费结算不足 15 天按半月计算，超过 15 天按整月结算。 10.未尽事宜，甲乙双方协商解决。 11.此合同一式两份，甲乙双方各执一份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方签字盖章： 乙方签字盖章：
联系人： 联系人：
联系电话： 联系电话：
年月日 年月日
租赁合同 篇5
甲方(出租方)：合同编号：乙方(承租方)：签订地点：根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，为明确甲、乙双方的权利和义务，按照自愿、平等、互利的原则，经双方协商一致，签订本合同
一、租赁设备名称、商量、价格、用途：
2、乙方租赁设备由于施工工程项目及地点：
二、租赁时间与期限：
1、乙方自年月日机械进场安装完毕之日，最迟进场之后第7天开始记租，即自年月日开始，至工地施工结束，并下达机械退场单通知甲方撤退止，租期暂定个月，不足月，按月计算，租赁期满，若乙方继续使用该设备，双方应办理续租手续，到期未办理续租手续，视为合同继续履行。
2、租赁期间，如超出小时以上的部分应视为加班，并按超出的小时数计收加班费，每小时元。
3、在机械租赁期间，因阴雨天或第三方阻拦等其他原因不能施工，租金正常计算。
三、租金费用及结算支付方式：
1、按第一条第一款设备每月租金为人民币，租赁费用按月结算(每三十天为一月)计算租金。
2、乙方按月向甲方支付租金，其中第一个月租金在机械进场之日支付人民币。剩余的租金在设备进场后，每30天支付一次月租金，结束前三天内结算付清租金，如不能按期支付，则属乙方违约。
3、租金结算方式为现金或转帐支票。甲方开具收款收据。乙方如需开具发票，需另支付发票总额7%的税金。
四、维修及费用：
1、租赁期间，设备的产权属甲方，乙方有设备的所有权，没有抵押权。设备在使用期间的维修和配件费用由甲方承担，乙方应无偿提供辅助设备和人员帮助。
2、设备租赁期间，每月有3天维修保养时间，超出3天以上的天数，按天计减租金。甲方不承担设备维修保养期间的施工连带损失责任。
3、租赁期间，设备的燃油、水、电由乙方承担。
五、甲方的权利和义务：
1、甲方按本合同第一条第一款向乙方提供性能良好的设备和操作人员，并在租赁期间符合约定用途。
2、甲方的操作人员应服从工地现场指定的管理人员的安排，遵守工地的现场管理制度，配合工地顺利完成施工任务，严格执行设备安全操作规程。操作人员不承担施工技术责任。
3、甲方按合同收取租金，如乙方不能按期支付租金，甲方有权停机或中止合同撤回设备，因此造成的损失由乙方完全承担。
4、甲方应保证在租赁期间，不被第三人主张权利，甲方不承担由乙方风险原因(包括停工待料、施工质量、天气原因等等)造成的损失和责任。
5、甲方委派设备操作手名，日常工资由甲方承担。操作手加班费由乙方承担，没有甲方同意，乙方不得借给操作手任何由甲方承担的费用。否则，甲方视为乙方发给操作手的奖金。
六、双方的权利和义务
1、乙方承担操作手的食宿费用，负责设备及操作手的安全管理。
2、乙方应按合同支付租金，逾期支付属于违约。
3、乙方承担设备在乙方租赁期间，非甲方原因导致的风险及责任(如被盗、损毁、被扣押、其他人为损坏或导致他人人身财产伤害等)。
4、甲方设备在使用期间如发生严重故障影响施工，乙方有权要求退机。但甲方不承担其他连带责任和损失(如：废料、其他设备的台班费、乙方从第三方调设备的费用等)。
5、乙方不得强迫操作手违章作业，疲劳作业。乙方应承担，因乙方安排不当或操作手疲劳作业造成的施工质量及人员伤害的损失和责任。
6、租赁结束，乙方应保证设备安全退场，否则，视为本合同继续履行，并按设备在工地滞留的天数承担甲方租金。
7、乙方否则提供场地，提供合格的水、电到机械，并承担其费用。
七、设备运输和费用：
1、运输方式：汽车运输，进场由甲方组织汽车，退场由乙方组织车辆。
2、运费：设备进场费由乙方承担，如租期不超过三个月，退场费也由乙方承担。租期超过三个月，退场费由甲方承担。
3、在工地的机械安装和拆卸以及装车、卸车所用吊车和辅助民工费用由乙方承担。
八、违约责任：
1、租赁期间，因甲方操作手的责任和甲方设备故障造成的机械事故由甲方负责，但甲方不承担连带责任，由乙方安排不当或操作手疲劳作业造成的人身伤害或设备损坏的责任由乙方承担。
2、如因乙方不能按期支付租金，乙方应承担违约责任；偿还应付租金；支付应付租金的利息(按同期银行贷款利息计算)；承担应付租金总额10%的违约金。
九、争议的解决：
1、如本合同子在履行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成，向被违约方所在地人民法院诉讼解决。
十、附则
1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2、本合同自双方签字之日生效，至甲方设备完全运出乙方工地，结清所有租金后终止。
甲方：乙方：
法人代表：法人代表：
代理人：代理人：
代理人身份证号：代理人身份证号：
电话：电话：
日期：日期：
租赁合同 篇6
出租方(甲方)：
承租方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等互利，自愿的原则，就乙方承租甲方重型自卸货车鲁0606车辆事宜进行友好协商，明确双方权利义务，达成如下协议：
第一条 甲方保证所出租的车辆符合国家对租赁车辆的相关规定。
第二条 甲方应提供状况符合标准的车辆以及行驶所需的有效证件，并且告知车况。
第三条 租赁期限
该车租赁期限自________年____月____日起至________年____月____日止。
第四条 租金：承包期间乙方给甲方包车押金人民币50000元，乙方每天支付甲方租金260元，如遇5天不交租金按每天10%滞纳金收取。
第五条 合同的变更，解除与终止：双方可以协商变更或终止本合同，但需提前通知，甲方有权决定是否续租。
第六条 违约责任：如因乙方原因造成车辆损坏，甲方有权按国家标准收取修车费，租期届满应及时通知对方，否则报案处理，乙方不得将车辆用于从事非法活动，否则甲方有权解除合同并回收车辆;
第七条 本合同未尽事宜，经甲，乙双方协商一致，可订立补充条款。补充条款为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第八条 特别约定：如发生交通事故，乙方应及时通知甲方，并且协助处理。
第九条 本合同自双方签(章)后生效，本合同一式两份，由甲，乙双方各持一份。
甲方： 乙方：
签订时间：________年____月____日 签订时间：________年____月____日
租赁合同 篇7
原告：
住所地：
法定代表人： 职务：
被告：
住所地：
法定代表人： 职务：
案由：买卖合同欠款纠纷
诉讼请求：
1、原告请求依法判令被告给付原告货款元
2、请求判令被告支付逾期付款违约金 元
3、本案诉讼费用及其费用由被告负担。
事实与理由：
年月日原告与被告签订《购销合同》，原告为供方，被告为需方，供方为需方提供 型号的，合同约定，货物的品名、规格、价格数量 总货款
结款方式： ；需方如逾期未付款，每逾期一天，按应收货款的支付滞纳金给供方。合同签订后，被告未按照合同约定履行义务。从 年月份开始拖欠原告的货款，原告为了双方能继续保持友好的合作关系，仍然按被告的订单如期将货物送至被告公司。从 年月份至 年 月份被告拖欠原告货款如下： 年 月份，人民币 元； 年 月份，人民币元；年 月份，人民币 元， 年 月份，人民币；以上合计人民币 元。原告曾多次要求被告支付上述货款，但被告均以各种理由拒绝支付。 综上所述，原、被告签订的《租赁合同》是双方真实意思表示，合法有效。被告拖欠原告货款共计 元，事实清楚,证据充分,足以认定；双方的债权债务关系清楚，合法有效，应受法律的保护。《合同法》第六十条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”以及《合同法》第一百一十四条第一款规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”被告拖欠货款不还的行为是严重的违约行为，严重损害了原告的合法权益，应承担违约责任。被告应向原告支付逾期付款的违约金共计元。原告的诉讼请求既有事实证据又有法律依据理由充分，人民法院予以支持。原告为了维护自身的合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条之规定，特向贵院提起诉讼，恳请贵院查明事实后，给予支持。
此致
租赁合同 篇8
出租方：_________(以下简称甲方)
承租方：_________(以下简称乙方)
根据有关法律法规，甲乙双方就对讲机租赁相关事项经友好协商一致达成如下条款，以供遵守。
第一条 甲方将对讲机租借给乙方使用
甲方将对讲机租借给乙方使用，甲方需详细告知乙方使用方法。
甲方保证对讲机无任何故障，如有小的故障(不影响使用)，也应提前告知乙方。
乙方不得将对讲机转借他人以及儿童使用。
乙方在使用对讲机的过程中，如有损坏，需根据具体损坏程度赔偿。
第二条 租赁期限与价格
租赁期限为从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止共_________天。
租赁对讲机品牌型号_________。
租赁对讲机价格_________元/天(共计_________元。(单位：人民币)。
逾期按照_________元/天收取费用。(逾期费用将在保证金中扣除)。
第三条 保证金
本出租合同的租赁保证金为_________元(大写：_________)(单位：人民币)。
保证金在归还对讲机时退还。
第四条 合同的生效和终止
合同自签订之日起生效，乙方将对讲机返还甲方时合同终止。
第五条 乙方联系资料
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
租赁合同 篇9
甲方： 乙方：
地址： 地址：
联系电话： 联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国消费者权益保护法》，为明确双方权利义务关系，经双方协商一致，在自愿，平等的基础上达成一下协议，共同遵守。
一、服装订购、租赁信息
订单总价为人民币_______ 元人民币整(大写)_____________(小写)
甲方签订合同时需付订金_____元整。余款______元整，余款于_____________交付乙方。 甲方付清订金后，乙方需出具相关收据。
乙方在收取全额费用后应开具统一发票交于甲方。
甲方所订购的服装于___________(日期)至乙方处试取。
服装租赁：
1、甲方收到产品的7天之内，如果产品有任何的质量问题，只要未经使用，可以无条件退换货。
2、甲方于_______天内取消订单，订金_____________(订金扣款方式)
3.、乙方未按期交货，则按____________________________________(违约方式)
4、下列情况不得退(换)货：
(1)衣物经洗涤、穿着、有污渍、破损。
(2)客户非质量原因，其它因素要求退(换)货。
(3)量身订制及其它为客户制作的非常规尺寸产品。
三、 未尽事宜与附加条款
1、本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。
2、本合同附加条款如下：
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) 本正本一式两份，具有相同的法律效力。
3、____________(日期)取衣，甲方同时向乙方支付余款及押金。
(1)甲方需仔细查看衣物有无损坏情况，如有异议需当场提出。
(2)乙方需按时提供甲方租赁的衣物，逾期示做违约处理
注：逾期违约_____天做赔偿处理-赔偿方案
(1)
(2)
(3)
4、_________(日期)还衣，乙方经验收无不可修复的损坏后，将押金全额退还甲方。
注：如衣服受损，逾期未还-赔偿方案
(1)
(2)
(3)
本合同经双方签字、盖章后立即生效
甲方： 乙方：
日期： 日期：
【精选租赁合同模板集合九篇】相关文章：